好心情说说吧,你身边的情绪管理专家!

好心情说说专题汇总 心情不好怎么办

励志的句子

伴随着我国全民都开始重视法律,合同在办公里的地位越来越重要。你知道怎么样撰写一篇合同才最好嘛?励志的句子的编辑为您准备的“工程施工合同纠纷和解协议书”将让您收获满满,阅读本文您将得到一些有用的参考信息!

工程施工合同纠纷和解协议书【篇1】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:(委托人)_________

乙方:(承包人)_________

鉴于甲乙双方因工程建设施工合同纠纷产生争议,经过友好协商,双方同意通过以下条款予以解决:

一、协议双方在此确认,本协议为解决双方之间有关施工合同纠纷所达成的和解协议,对于未涉及本协议内容的事项,双方仍按照有关法规和施工合同约定的内容执行。

二、甲方同意将原工程合同项下的所有权、使用权、享有权等一切权利转让给乙方,乙方对此表示感谢。

三、甲方同意支付已经完成的工程款项和材料款项,并同意承担未完成工程的罚款和赔偿。

四、乙方承担改进工程的费用,并承担追索主体的责任。

五、双方同意放弃其他任何与工程建设施工合同纠纷有关的权利和诉求,双方不得以任何形式继续或重新提出有关工程建设施工合同纠纷的诉求。

六、甲、乙双方同意,如若依据本协议所约定的事项未按期或未按照约定完成,则一方有权向人民法院提起诉讼。

七、本协议自签署之日起生效,并对双方均有约束力。

八、解决有关施工合同纠纷的诉讼及其他费用由双方自行承担。

甲方(委托人)签字:____________

乙方(承包人)签字:____________

签订日期:____________

以上是本次工程施工合同纠纷和解协议书的主题范文,希望可以帮到大家。

工程施工合同纠纷和解协议书【篇2】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方: XXX 地址: XXX

乙方: XXX 地址: XXX

鉴于甲、乙双方再 XXX 工程施工合同中,在工程款、工期、质量等方面存在争议,双方为了及时解决纠纷,维护双方合法权益,达成如下协议:

一、争议事项

1、工程款争议

甲方认为乙方存在未按照合同约定进行工程款支付的情况;乙方认为甲方存在未按照实际工程情况和合同约定进行工程款支付的情况。

2、工程竣工时间争议

甲方认为乙方存在工期拖延的情况;乙方认为因甲方多次变更设计,致使工程工期延误。

3、工程质量争议

甲方认为乙方存在工程质量问题,未能达到合同约定标准;乙方认为甲方未按照合同约定建造要求给予建造条件。

二、解决方式

1、工程款争议

双方经协商一致,甲方支付乙方 XX 元,作为补偿乙方工程款的差额。

2、工程竣工时间争议

双方经协商一致,甲方支付乙方 XX 元,作为乙方加班加点、配合项目管理等领域的补偿。

3、工程质量争议

双方经协商一致,甲方支付乙方 XX 元,作为乙方加强工程质量管理等方面的奖励。

三、协议生效

本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效,协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等效力。

(以下无正文)

甲方(盖章、签字):

乙方(盖章、签字):

工程施工合同纠纷和解协议书【篇3】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:xxx有限公司

地址:xxx

法定代表人:xxx

联系电话:xxx

乙方:xxx工程有限公司

地址:xxx

法定代表人:xxx

联系电话:xxx

鉴于双方在合同履行过程中出现了纠纷,为了维护双方的合法权益与实现双方的诉求,特达成如下和解协议:

一、纠纷的概述

1.1甲方和乙方于xxxx年月日签订了《xxx工程合同》(以下简称“合同”),约定乙方承接甲方xxx项目工程施工及相关技术服务。

1.2甲方认为乙方没有按照合同约定的质量和进度完成施工任务,并提出维权诉求,要求乙方按照合同约定的规定进行施工和相关服务,要求乙方承担违约责任并支付相应违约金,要求乙方承担实际损失等。

1.3乙方认为甲方未及时付款或者不合理扣减工程款项,导致乙方无法按照约定完成工程施工和相关服务,要求甲方按照合同约定进行付款,并要求甲方承担违约责任和实际损失等。

1.4经双方协商,达成如下和解协议:

二、和解内容

2.1甲、乙双方互相谅解,撤销当前的诉讼和仲裁,撤回所有上诉,不再追究对方的违约责任和索赔。

2.2甲方将按照原合同约定支付工程款项,同时协助乙方完成未完成的工程施工和提供相关服务。

2.3乙方将按照合同规定完成工程施工和提供相关服务,对多收或少收的工程款项进行调整,并履行相关违约金和实际损失赔偿等义务。

2.4如发现工程质量问题,双方将在保修期内协商解决。

2.5本协议一经签署,双方之间的合同关系将恢复到原有状况,由此产生的相关法律关系也将解除。

三、和解条款的细则

3.1本和解协议一式(四)份,甲、乙方各持一份,双方共同遵守并执行。

3.2本次和解协议的签署是甲、乙双方基于自愿、平等和诚实信用原则达成的,义不容辞地执行属于合法之举。

3.3如双方对此协议的内容或解释发生争议,可协商解决。若协商无果,均可向本协议签署地的人民法院起诉。

本协议自双方签字盖章之日起生效,合同各方一致确认该协议是双方协商一致得出的结果,已知悉和理解其全部内容后,双方甲乙均在协议正文末尾签署并盖章。

甲方:×××有限公司

签字: 盖章:

日期:

乙方:×××工程有限公司

签字: 盖章:

日期:

工程施工合同纠纷和解协议书【篇4】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:xx工程有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号

乙方:xx建筑物业有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号

经双方协商,就双方在工程施工合同方面发生的纠纷,达成如下和解协议:

一、工程施工合同纠纷原因

1、施工时间:乙方声称甲方没有在合同规定的时间内完成施工任务;甲方则声称乙方未按时支付施工款项。

2、工程质量:乙方声称甲方的施工质量不达标,影响了工程的使用效果;甲方认为问题出在乙方方面,乙方未按照合同约定的图纸进行施工,导致工程质量下降。

二、和解内容

1、施工时间:双方同意相互宽限,甲方在本协议签署之日起,须在一周内完成未完成的施工任务;乙方在甲方完成任务并验收合格后,即可支付相应款项。

2、工程质量:在工程使用过程中出现的质量问题,双方协商解决。如果是甲方原因造成的问题,甲方需负责修复。如果是乙方原因导致的问题,乙方需承担修复费用。

三、和解后的责任分配

1、在本次和解中,甲方和乙方都不向对方索要经济上的赔偿。

2、双方互相保证在工程施工过程中,不会再出现类似的问题,如发生纠纷将及时协商解决。

四、法律效力

本协议一式两份,双方各执一份。自双方签署之日起生效,并对双方具有法律效力。如双方需要修改或解除本协议,应当经过协商,并达成书面一致意见。

签署人:甲方代表 乙方代表

日期: 日期:

工程施工合同纠纷和解协议书【篇5】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:××××有限公司

乙方:××建筑工程有限公司

鉴于双方在××××项目中存在施工合同纠纷,双方通过友好协商并经律师共同起草,特达成以下协议:

第一条、协商背景及目的

双方之间,因××××项目施工工程建设所发生的施工合同纠纷,为保障双方合法权益,促进和双方沟通,特制定本协议。

第二条、基本原则

双方应友好协商,诚信合作,共同承担责任,积极寻求和解,达成互利双赢的协议方法,以尽快解决纠纷,保障项目正常进行。

第三条、和解内容

1、双方同意在工程施工合同纠纷中寻求和解,撤销各自所提起的所有物料瑕疵、工程安全事故、工期违约、质量不达标等纠纷和法律诉讼,并自愿接受和解裁决;

2、本次和解内容不包括已经完成支付的费用及已完工的工程项目。

第四条、和解方案

1、甲方同意向乙方支付你方按合同约定应支付的款项,合计人民币××万元,由甲方于×年×月×日一次性支付到指定账户;

2、乙方同意在和解款项到账后,其诉讼请求中全部视为撤回,并且双方相互签署自愿履行协议书,作为本协议附件;

3、甲方确认已将本次和解款项支付完成,并同意乙方因本次纠纷咨询和解律师费用人民币××万元(大写:人民币××万元)由甲方支付。

第五条、和解的生效

1、本协议自双方签字、盖章之日起生效;

2、本协议是双方对和解的全面协议,代表本次和解的全部协议,任何与本协议相反的条款都应被认为无效或不存在;

3、本协议所述内容和生效日期都适用于合同规范的补充条款,生效日期为X年X月X日。

第六条、未尽事宜

本协议未尽事宜由双方修改或补充条款,双方共同商定后生效。

第七条、合同争议的解决

本协议的签署和解释属于中国法律法规的管辖范围,发生任何争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能解决再提交有管辖权的法院解决。

甲方(盖章)

代表人:

日期:

乙方(盖章)

代表人:

日期:

工程施工合同纠纷和解协议书【篇6】

【前言】

本文所述为虚构情景,旨在阐述工程施工合同纠纷及解协议书,非实际事件。

【正文】

工程施工合同纠纷及解协议书

一、纠纷当事人

甲方:***集团有限公司

地址:****市****区****路****号

法定代表人:王*(职务:总经理)

电话:*******

乙方:***建筑工程有限公司

地址:****市****区****路****号

法定代表人:李*(职务:总经理)

电话:*******

二、纠纷及争议缘由

1.甲方与乙方于2019年5月签订《****项目施工合同》一份,约定为总价人民币****万元。

2.自开工起,乙方未能按照合同规定的时间节点实现各分类工程进度,根据合同约定,应当扣除工程款项并延期。

3.乙方认为,因为甲方方面迟迟未能完成场地清理工作,致使乙方进场推迟,导致施工延误;同时乙方还指出,甲方在后续期间调整过多工程进度,变更构造燃油混合物供应方式,加强安全等级要求,导致乙方在原有的施工计划上无法顺利施工;甲方的变更要求和变动单价,严重影响了施工进度和成本,故乙方拒绝承担违约金及顺延责任,并且要足额索赔由此造成的经济损失。

三、协议内容

1.乙方认可合同约定,承认施工过程中出现的启动延误是由于场地清理问题导致的;双方商定,甲方应给予适当补偿,协商具体标准;同时甲方也认识到施工进度变更、变动单价情况使乙方难以充分施工的事实,并现已予以解决。

2.双方确认,根据批准的工程数量和施工质量,实际完成的工程量已达标,双方合同约定于20**年*月*日完工,甲方应妥善安排后续验收工作,核查质量达标后及时付款。

3.甲、乙双方认为互信、诚信是解决合同争议的基础,愿意加强沟通,谅解对方所做决定,本次纠纷事宜已彻底解决。

四、作者感想

工程施工合同纠纷在工程建设中屡见不鲜,激烈的纠纷往往会耗费大量的人力、财力和时间成本,影响工程进度和质量。在未引入严格仲裁程序之前,双方当事人能够通过协商达成解决方案,特别是能够通过沟通和换位思考,减少误解和敌对情绪的出现,对于合作关系是非常有益的。

【结语】

以上为工程施工合同纠纷及解协议书的相关主题范文,作者希望能为读者提供参考。最后再次强调,本文所述为虚构情景,非实际事件,仅供参考。

工程施工合同纠纷和解协议书【篇7】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方(委托人):xxx

乙方(承包商):xxx

经过双方协商,就有关项目工程施工合同纠纷问题,达成以下协议:

一、 纠纷的起因

1、甲方认为乙方存在以下问题:

a. 未按照合同约定的质量标准进行施工,造成施工质量不合格,不能通过验收;

b. 施工速度过慢,延迟了工程进度,造成甲方的损失;

c. 未按照合同约定的款项支付方式进行付款,造成甲方的经济损失;

2、乙方则认为,甲方存在以下问题:

a. 客观原因造成施工延期,延误了工期;

b. 甲方未按时支付款项,影响了乙方的施工效率和现金流;

c. 甲方在施工过程中提出违反合同要求的要求,导致乙方多次改动方案,浪费时间、认证和施工成本。

二、 协议的内容

1、甲方同意对乙方提出的合理的施工进度计划进行审核,并适当的修改方案,以便确保工期的合理。

2、乙方应按照合同约定的质量标准认真施工,确保在合理的工期内如期完成工程,并通过校验。

3、甲方应按照合同约定的支付方式,及时支付款项,并在验收通过后立即结清余款。

4、双方应多次沟通协调,化解施工过程中可能出现的纠纷,以避免对工程进度和质量的影响。

5、双方同意在纠纷解决后继续保持合作关系,并在今后的施工工程中更加规范,合理合法地执行合同约定。

6、本协议一经签署,即具有法律约束力,各方应认真执行。

三、纠纷解决的方式

1、本次纠纷双方同意通过友好协商的方式解决,并基于合同书面规定和双方的权利义务,共同确认存在上述纠纷。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同法律效力。

3、本协议的生效条件为甲乙双方共同签字并盖章后生效。

本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等效力。

甲方(委托人):(签名) 乙方(承包商):(签名)

年 月 日 年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书【篇8】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方: 安徽省某某工程有限公司

地址: 安徽省某某市某某区某某路123号

法定代表人:张三

乙方: 某某建设有限责任公司

地址: 安徽省某某市某某区某某路456号

法定代表人:李四

在本合同履行过程中,由于甲方与乙方各自存在不同的违约行为,导致双方纠纷不断,经过多次协商和友好谈判,本着平等、自愿、诚信、互利、友好的原则,达成如下协议:

一、甲方与乙方均承认自己在本次合同履行过程中存在一定的错误和疏忽,互相道歉,并愿意承担各自的责任。

二、甲方与乙方愿意共同承担本次合同履行过程中的损失,甲方负责支付30%的赔偿金,乙方负责支付70%的赔偿金。

三、双方协商同意,甲方支付乙方200万元,乙方向甲方出具有关文件,以解决由此引起的各项问题。

四、本协议自签订之日起生效,双方应按照约定履行各自在本次协议中所承担的义务,不得再有其他的争议或问题,否则应依据本次协议规定予以处理。

五、本协议的签署未经双方协商一致,任何一方不得单方面撤销或修改,否则应该视为违约行为,被视为继续违反合同,按照双方在该协议中约定的方式予以处理。

六、本协议一式三份,自双方签字生效。一份交甲方,一份交乙方,一份存档备查。

甲方: 安徽省某某工程有限公司

签字:_____________

法定代表人: 张三

日期: 年 月 日

乙方: 某某建设有限责任公司

签字:_____________

法定代表人: 李四

日期: 年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书【篇9】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:×××有限公司

地址:×××

法定代表人:×××

电话:×××

乙方:×××工程有限公司

地址:×××

法定代表人:×××

电话:×××

鉴于:甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同,经过一段时间的施工,双方产生了合同纠纷。

经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定,本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议,统筹协调双方利益,达成和解,维护合法权益,进一步促进双方友好合作和谐发展。

一、纠纷的核心问题和解决措施

(一)纠纷核心问题

1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目,导致工程无法按时交付。

2. 甲方迟迟未支付乙方工程款,导致乙方资金链紧张。

(二)解决措施

1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题,需要通过解决问题来达成和解。

2. 甲、乙双方同意按照合同约定,对工程进度和工程质量进行重新确认,并重新制定工程进度和质量保证措施,以确保工程能够按时交付。

3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,解决乙方资金链紧张的问题。

二、问题解决条款

(一)工程进度和质量重新确认

1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。

2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施,约定具体的工程进度和验收标准。

(二)工程款支付

1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,总额为×××万元。

2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。

(三)解决纠纷的费用

1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。

2. 在签订本协议的同时,双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。

三、附则

1. 本协议自签署之日起生效。

2. 在本协议履行期间,如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决,双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。

3. 在本协议履行期间,如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行,给守约方造成了经济损失,损失的惩罚金由违约方承担。

甲方:×××有限公司(盖章)

法定代表人:×××

签署日期:××年××月××日

乙方:×××工程有限公司(盖章)

法定代表人:×××

签署日期:××年××月××日

工程施工合同纠纷和解协议书【篇10】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:×××有限公司

地址:×××市××区××路××号

法定代表人:×××

电话:×××-×××××××××

乙方:×××建筑有限公司

地址:×××市××区××街道××号

法定代表人:×××

电话:×××-×××××××××

经研究协商,甲、乙双方就工程施工合同纠纷达成以下和解协议:

一、纠纷的原因及事实

1.甲方认为乙方施工过程中未按照合同约定作业,拖延工期,导致施工过程中出现了多次返工,经甲方授权质检部门确认,质量问题严重。

2.乙方认为合同约定未充分明确,在现场施工期间甲方提出了多个变更要求,乙方未能及时报价并签署变更协议,导致工程周期和成本增加。

双方互有牵连,未能达成协议,导致工期延误、质量问题加剧,施工关系紧张。

二、纠纷调解方式

双方在依据合同约定进行协商后,决定采取友好协商、共同妥协的方式,通过调解达成和解协议。

三、解决方案

1.乙方就施工过程中未按照合同约定执行工作、质量问题等承担相应赔偿责任,并对返工造成的材料、人工、时间等方面造成的损失进行补偿。具体赔偿金额及时间如下所列,甲方应予以认可:

(1)双方共同协商赔偿的财产损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款;

(2)双方共同协商赔偿的违约金共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部违约金;

(3)双方共同协商赔偿的其他损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款。

2.甲乙双方各自承担分摊的工期延误带来的费用,乙方须在××年×月×日之前支付相应的费用;

3.甲乙双方共同承担因此次纠纷所带来的实际磨损,班组人员、工程师及管理人员等方面的额外费用,各自承担50%。

4.乙方承诺在未来的工程项目中要更加认真负责,严格执行施工方案,规范工作流程,提高施工质量。甲方承诺认真审核每一条施工方案变更申请,提高合同约定的明确性,保障各方利益。

四、和解协议的执行

1.甲乙双方应按照和解协议所载明的各项赔偿、支付等内容按时履行。

2.和解协议的达成并不免除双方在其他协议项下的义务。

3.甲乙双方谅解并接受对方,在合同履行过程中所产生的误解、矛盾等问题,积极协商并找寻解决之道,形成良好的双方合作关系。

五、协议的效力

1.本协议自双方签字盖章之日起生效,并取代原有的工程施工合同。

2.本协议为甲乙双方达成调解和解的成果,协议各方应共同遵守协议内容,如有违反或未尽责任而引起争议,由各方协商解决。

3.本协议一式两份,甲方、乙方各执一份。

甲方(盖章): ××公司

代表人:××× 签字:××× 日期:××年×月×日

乙方(盖章): ××建筑有限公司

代表人:××× 签字:××× 日期:××年×月×日

工程施工合同纠纷和解协议书【篇11】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:××建筑有限公司

乙方:××装饰工程有限公司

地点:××市

经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,特就工程施工合同纠纷达成如下协议:

一、纠纷背景

甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同(以下简称“合同”),约定了乙方完成某楼盘的装修工程,总价款为××万元,工期从××年×月×日开始,至××年×月×日结束。但在工程施工过程中,甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题,经过沟通协商后未能达成一致意见,双方产生了争议。

二、争议解决方式

甲乙双方同意,采用和解方式解决纠纷,撤销起诉,进行和解协商。

三、争议解决内容

1、 工程质量问题:乙方承诺,在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改,并保证符合相关规定和标准,以配合甲方验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,对由于自身原因导致的工期延误进行补偿,并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。

3、 价格问题:甲方与乙方协商后,乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准,重新制定付款计划。

4、 保证金问题:甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后,将装修工程施工合同保证金退还给乙方。

四、履行方式

1、 工程质量问题:乙方须在××年×月×日前提交整改计划,并在××年×月×日前完成整改工作,甲方以当地相关标准进行验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,按照新的工程完工时间表履行合同义务。

3、 价格问题:甲方与乙方协商制定新的价款标准,并按照新的价款标准重新制定付款计划,保证按时足额支付。

4、 保证金问题:乙方完成工程施工后,甲方验收合格并确认后,将退还合同保证金。

五、其他约定

1、 本和解协议书自双方签字生效,双方应在××日前履行协议内容,以消除争议。

2、 如在履行过程中遇到任何问题,应及时协商解决,保持沟通,避免影响工程进度。

3、 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:××建筑有限公司 (盖章) 乙方:××装饰工程有限公司 (盖章)

签署日期:××年×月×日

工程施工合同纠纷和解协议书【篇12】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:XXX有限公司

地址:XXX市XXX区XXX路XXX号

法定代表人:XXX

电话:XXX

乙方:XXX建筑工程有限公司

地址:XXX市XXX区XXX路XXX号

法定代表人:XXX

电话:XXX

经双方友好协商,就工程施工合同纠纷达成如下协议:

一、基本情况

1、合同编号:XXXXXX

2、合同类型:施工合同

3、工程名称:XXX项目

4、合同金额:XXXXX元

5、合同签订日期:XXXX年XX月XX日

二、纠纷及处理过程

双方在履行合同过程中,由于各自责任原因,发生合同纠纷。经过多次协商和沟通,仍未达成一致意见,于XXXX年XX月XX日共同向XXXX仲裁委员会提起仲裁请求,并委托相关专业人士对该工程进行勘察与鉴定。

经过仲裁程序的调查和审议,在XXXX年XX月XX日,仲裁委员会发布了裁决书,裁决如下:

甲方:

要求乙方返还已付的XXXXX元工程款;

乙方:

要求甲方支付XXXX元工程款。

三、和解内容

为了维护双方的合法权益,加快工程进度,经双方友好协商,达成如下和解意见:

1、甲方同意按照裁决书,将已付款项(XXXXX元)返还给乙方。乙方同意收回上述款项,并将开具合法有效的发票。

2、乙方同意将已完成工程部分的工程款(XXXX元),通情理地拆分后,抵扣甲方未付的部分工程款,并与甲方核算结余金额。

3、两方均同意对未解决的争议进行友好协商和解。

四、执行期限

本协议书经双方签字盖章后生效,自签订之日起具有法律约束力。各方应于签订本协议后的五个工作日内完成本份协议项下的各项要求,否则应承担相应的违约责任。

五、解决争议

如本协议书履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交XXXX仲裁委员会仲裁。

六、附则

1、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本协议书的签订和履行均适用中华人民共和国相关法律法规。

3、本协议书未尽事项,由双方友好协商处理。

甲:XXX有限公司

法定代表人:

签章日期:

乙:XXX建筑工程有限公司

法定代表人:

签章日期:

工程施工合同纠纷和解协议书【篇13】

工程施工合同纠纷和解协议书

一、背景

甲方(建设单位)与乙方(承包商)签订的建筑工程施工合同,由于施工过程中存在各种问题,导致双方产生了纠纷。经过多次协商和调解,双方达成了和解协议,特此书面确认。

二、纠纷的双方

甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

三、纠纷的事由

1、甲方认为乙方在施工中存在工期延误、质量不合格等问题。

2、乙方认为甲方在付款、材料供应等方面存在问题。

四、协议内容

1、甲方同意支付乙方施工合同余款,合同总额为xxxx万元,折合人民币xxxx万元,双方现场确认后办理支付手续。

2、乙方同意按照施工合同的要求完成剩余的工程,确保工程质量和安全。

3、双方同意在签署本协议后,互不追究对方的责任或权利,互不干扰对方的正常经营和生产活动。

4、本协议自双方签署之日起生效,具有法律效力。

五、协议的履行

1、双方应按照约定的内容和时间履行协议。

2、如遇不可抗力因素导致协议无法履行,双方应及时通知对方,并在条件允许的情况下尽力协商解决问题。

3、如遇双方无法就履行协议标准达成一致意见,可选择向有关机关或法院诉讼解决。

六、其他

1、本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等效力。

2、本协议内容如有未尽事宜,双方应按照诚信原则予以处理。

3、本协议自双方签署之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签署日期: 签署日期:

工程施工合同纠纷和解协议书【篇14】

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方(委托方):XXX公司

乙方(承包方):XXX建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的工程施工合同,经过双方协商一致,特此达成以下和解协议:

一、背景

甲方与乙方签订了一份工程施工合同,合同编号为 xxx,合同金额为 xxx 元。双方约定乙方负责甲方一项工程的施工,并按合同规定的时间和质量要求完成该工程。

在工程施工过程中,由于双方在理解和履行合同中存在一定的分歧,导致了纠纷的产生。为了避免因纠纷而影响工程的正常施工、进度和质量,双方经过友好协商,决定采取和解方式解决纠纷。

二、纠纷的主要问题

1. 技术问题

在施工过程中,乙方与甲方就工程设计、施工方案、施工方法等技术问题存在分歧,甲方认为乙方的施工方案存在缺陷,可能对工程的完整性和可靠性造成影响,乙方则认为其施工方案是符合行业规定和实际情况的。在此背景下,双方存在如下的技术分歧:

(1)在某个施工节点存在设计方案与实际情况不符之处;

(2)施工队伍动员及备料等工作未能予以及时完成,导致工程进度滞后等后果。

2. 价款支付问题

在工程施工过程中,甲方未能按合同约定的时间节点及数额支付工程款项,这导致了乙方在技术和资金上的压力,也间接加剧了双方之间的矛盾。

三、和解内容

基于友好协商和合法合理的原则,双方达成以下和解协议:

1. 技术问题的解决

(1)甲方必须允许乙方在施工的过程中有合理的技术调整和解决方案的修改;

(2)乙方必须按照国家相关法规遵从技术管理规范标准,保证工程施工的质量;

(3)甲方和乙方必须更加密切合作,积极沟通和协商技术问题,并在遇到任何技术问题时,相互支持和配合,以防止和解决技术问题。

2. 价款支付问题的解决

(1)甲方必须在合同规定的时间节点内支付工程款项;

(2)甲方如果未能按时支付工程款项,应当认真履行违约责任,给予乙方相应的赔偿;

(3)乙方必须真实、准确地记录自己的成本和费用,并按约定的时间向甲方提供工程款项的明细及相关证明。

四、和解协议签署及效力

根据双方协商结果,本和解协议书一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。本和解协议是对工程施工合同的部分约定进行补充、修改和解释的协议,具有合法效力,双方必须严格按照约定履行协议,不得以任何理由违反和解协议。

五、结语

本协议的签订不仅是双方解决纠纷的愿望和手段,也是维护合同法以及双方商业诚信、塑造良好商业形象的体现。在未来的工程施工中,双方应遵守和解协议的约定让矛盾进行合理、友善的解决,不仅保证工程的质量和进度,也增加了商业伙伴间的互信基础,为实现合作共赢时的用充分的条件。

转载请保留原文链接:http://www.j458.com/a/5798046.html,并在标注文章来源。
上一篇 : 幼儿园教师试用期工作总结简短精选9篇
下一篇 : 著作合同集合九篇