伴着我们工作的不断优化，我们可能会按照个人习惯写一些文章，不同的文章可以用在不同的场合，你是否在寻找高质量的范文呢？经过收集，小编为您献上工程合同五篇，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。
工程合同(篇1)
发包方：_________ (以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程名称__________; 工程地点__________; 工程规模__________; 工程投资__________;
第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后__天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在__天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条 委托方的义务
1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。
4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条 承包方的义务
1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。 详见附表四。
2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3、设计单位对所承担设计任务书的.建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条 违约责任
1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：
2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：
5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条 争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条 经双方协商一致，增加补充下列__项条款(没有增补以"空白"记入)。
第九条 附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本__份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同(篇2)
一、单项选择题 (共 50 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有 1 个最符合题意。)
1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署( D )意见。
A.业主 B.总监理工程师 C.承包单位 D.监理单位
2、下面表述中错误的一项为( D )。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可
3、建设工程监理的基本程序宜按( D )实施。
A.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(D )。
A.平行检验 B.交接检验 C.隐蔽工程验收 D.互检
5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( C )使用年限。
A.经济 B.最长 C.合理 D.法定
6、下列各项活动中，( D )属于工程建设监理。
A.质量、工期、投资控制 B.质量、工期、施工成本控制
C.制定设计文件并对设计目标控制 D.确定工程项目总目标
7、项目监理人员应参加由( B )组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位 B.建设单位 C.设计单 D.监理单位
8、凡是( B )的单位，均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准 B.取得监理资质证书，具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动 D.从事工程建设招标代理活动
9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(B )。
A.合格 B.基本合格 C.不合格 D.基本不合格
10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( C)关系。
A.对立 B.统一 C.既对立又统一 D.既不对立又不统一
11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( C )性。
A.公平 B.科学 C.独立 D.公正
12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
A.可行性研究 B.项目决策 C.勘察设计 D.施工
13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是( b )。
A.有大量的隐蔽工程 B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性 D.工程质量具有较大的波动性
14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( c )属于监控主体。
A.设计单位 B.施工单位 C.工程监理单位 D.勘察单位
15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门 B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构 D.设计主管部门
16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有( d )的复工指令方可复工。
A. 业主代表 B. 施工单位负责人
C. 监督站负责人 D. 监理工程师
17、对于质量控制点，一般要( a )，再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因 B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节 D.分析施工过程中质量不稳定的工序
18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( d )程序。
A.质量预控 B.承包商自检 C.质量检验 D.技术复核?
19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作
的人员一般为( b )。
A.监理员 B.专业监理工程师 C.总监理工程师代表 D.总监理工程师
20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”， “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。
A. 建设单位、设计单位、施工单位、监理
工程合同(篇3)
单选题及答案（共20题）
1、动产( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。
A、抵押
B、提存
C、留置
D、质押
2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为，计划经济主要是依靠( )规范财产流转关系。
A、合同
B、行政手段
C、经济基础
D、文化建设
试题来源：20xx版监理工程师执业资格考试宝典
【免费体验】20xx监理工程师历年真题+题库+错题练习
监理工程师培训招生：精讲班+冲刺班+全真摸底评测
查看试题答案，请扫描二维码，立即获得本题库手机版
快速联系通道
全国统一服务热线：4000-525-585！
3、代理具有的特征中不包括( )。
A、代理人对代理行为承担民事责任
B、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
C、代理人以被代理人的名义实施代理行为
D、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
4、建筑工程一切险的保险人对因( )造成的损失不负责赔偿。
A、暴雨、洪水
B、人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象
C、无法控制并造成物质损失的突发性事件
D、领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
5、建设工程合同的特征不包括( )。
A、合同主体的严格性
B、合同标的的特殊性
C、合同执行的公平性
D、合同履行期限的长期性
6、下列担保方式中，( )是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。
A、质押
B、留置
C、抵押
D、定金
7、为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
A、委托代理
B、法定代理
C、指定代理
D、无权代理
8、保证合同的内容不包括( )。
A、被保证的主债权种类、数额
B、保证担保的范围
C、债务人履行债务的期限
D、债务人的偿还方式
9、下列合同中，属于从合同的是( )。
A、赠与合同
B、担保合同
C、建设工程合同
D、加工承揽合同
10、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的( )。
A、1%
B、2%
C、5%
D、10%
11、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不正确的是( )。
A、发生方式的不确定性
B、发生与否的不确定性
C、发生时间的不确定性
D、发生后果的不确定性
12、作为转移工程风险，取得经济保障的有效手段，受到广大工程业主、承包商、分包商等工程有关人士的青睐的是( )。
A、建筑工程一切险
B、安装工程一切险
C、第三者责任险
D、施工企业职工意外伤害险
13、在现代经济生活中，大部分合同都是( )，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
A、双务合同
B、诺成合同
C、单务合同
D、无偿合同
14、由国务院有关行业主管部门和招标人根据需要编制的是( )。
A、合同附件格式
B、合同条款
C、专用合同条款
D、评审标准
15、可以不进行招标的是( )。
A、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目
B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供
C、使用国有资金投资项目
D、施工单项合同估算价在200万元人民币以上
16、给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于( )天。
A、5
B、7
C、14
D、21
17、公开招标在开标时，应当由( )。
A、招标人主持，投标人自愿参加
B、招标人主持，所有投标人均应参加
C、招标监督机构主持，投标人自愿参加
D、招标监督机构主持，所有投标人均参加
18、适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。
A、综合评估法
B、最低评标价法
C、理论换算法
D、经验鉴别法
19、鉴于设计任务本身的特点，设计招标通常采用( )竞选的方式招标。
A、设计方案
B、图纸
C、设计元素
D、设计背景
20、取得( )的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。
A、工程设计专项资质
B、工程设计专业资质
C、工程设计行业资质
D、工程设计综合资质
1、D 2、B 3、A 4、D 5、C
6、B 7、B 8、D 9、B 10、B
11、A 12、A 13、B 14、C 15、B
16、A 17、B 18、B 19、A 20、D
工程合同(篇4)
QF 20xx-0103 合同编号：
贵州省农村土地承包经营权转包合同
（本合同适用于同一集体经济组织内的农户）
转包方（简称甲方）： 身份证号： 住 所： 联系电话： 接包方（简称乙方）： 身份证号： 住 所： 联系电话：
根据《中华人民共和国农村土地承包法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转包事宜，经双方协商一致，订立本合同。
一、转包土地基本情况及用途
甲方自愿将承包的位于 乡（镇）村 组的 亩土地(详见附表)承包经营权转包给乙方，从事 （主营项目）生产经营。
二、转包期限
土地转包期限为 年，自 年 月 日起至 年 月日（最长不得超过土地承包期剩余期限）。
甲方应于 年 月 日之前将承包土地交付给乙方。 三、转包价款与支付方式
（一）转包价款按下列第种方式计算：
1、每亩每年支付人民币 元，共 元，(大写: 元)。 2、甲乙双方自行约定的其他价款：（二）转包价款按下列第 种方式支付：
1、一次性支付：于 年 月 日前全部支付完毕。 2、分期支付： 3、其他方式： 四、甲方的权利和义务
1、甲方应及时向发包方备案。甲方与发包方的土地承包关系不变，甲方继续履行原土地承包合同规定的权利和义务。
2、甲方有权获得土地转包收益的权利，有权按照合同约定的期限到期收回转包的土地。
3、甲方有权监督乙方合理利用、保护转包土地，制止乙方损坏转包土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
4、转包土地被依法征收、占用时，甲方有权依法获得相应的土地补偿费和安臵补助费。
5、甲方应尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。
6、法律、法规规定的其他权利和义务。 五、乙方的权利和义务
1、乙方依法享有生产经营自主权、产品处臵权和产品收益权。以转包方式再流转的，应当取得甲方的同意。
2、乙方应保持土地的农业用途，不得用于非农建设。
3、乙方依法保护合理利用土地，应增加投入以保持土地肥力，不得随意弃耕抛荒，不得损坏农田水利设施，不得有造成土地永久性损害等行为。
4、乙方依法享受国家和当地政府提供的各种支农惠农政策补贴和服务。
5、转包期间土地被依法征收、占用时，乙方应服从，但有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地上附着物补偿费。
6、转包到期时，及时向甲方交还转包的土地或者协商继续转包。 7、法律法规规定的其他权利和义务。 六、合同到期时地上附着物、构筑物的处理合同到期时，不能继续转包的，地上附着物、构筑物归 （甲方、乙方）所有。
七、违约责任
1、因不履行合同致使一方遭受损失的，应由责任方承担赔偿责任。 2、甲方非法干预乙方生产经营活动，给乙方造成损失的，应予以赔偿。 3、乙方逾期支付转包费用，每延迟一天，按应支付转包费用总额的%承担违约金。
4、甲方逾期交付土地，每延迟一天，按转包费用总额的 %承担违约金。
5、乙方不按合同约定使用土地，改变土地用途、破坏水利等基本设施或给土地造成永久性损害的，甲方有权解除合同，并由乙方向甲方支付赔偿金。
八、不可抗力
由于战争、地震、水灾或其他不可抗力原因造成不能履行合同的一方不承担违约责任。但应及时书面通知对方。
九、争议的解决
本合同履行中发生争议，双方可协商解决。协商不成，可以请求村民委员会、乡（镇）等调解。不愿调解或调解不成的，可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、其他条款
1、本合同中未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、经协商，决定 （需或否）提交乡（镇）农村土地承包管理部门鉴证。
3、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，发包方、乡（镇）农村土地承包经营权流转服务站和修文县农村土地承包经营权流转服务中心各备案一份。
甲方（签字）： 乙方（签字）： 日期：年月日 日期：年月日
发包方（章）： 鉴证单位（签章）： 负责人（签字）：鉴证人（签章）：年月日年月日
=
工程合同(篇5)
1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是( )。
A.救灾工程项目
B.外国政府贷款项目
C.国家融资项目
D.大型基础设施项目
答案A
2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。
A.请求上级主管部门进行
B.临时组建机构进行招标
C.委托招标代理机构进行
D.聘请专家顾问指导进行
答案C
3.招标人选择招标代理机构时，( )不是必须满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人
B.有从事招标代理业务的营业场所
C.有能够编制招标文件的能力
D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
答案A
4.下列有关招标代理机构的说法错误的是( )。
A.招标代理机构与行政机关无隶属关系
B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜
C.上级主管部门可以指定招标代理机构
D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定
答案C
5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。
A.单价 B.总价 C.成本加酬金 D.综合单价
答案B
6.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。
A.立项批准 B.征地许可 C.安全许可 D.申请招标
答案D
7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以()为准。
A.现场考察时招标人口头解释
B.招标文件规定
C.书面函件
D.仲裁机构裁定
答案C
8.采用综合评分法评标时，以( )为最优。
A.报价最低标书
B.报价最高标书
C.报价接近标底标书
D.得分最高的投标书
答案D
9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。
A.投标价 B.标底价 C.评标价 D.中标价
答案C
10.定标的主要依据是( )。
A.评标报告 B.投标文件 C.招标文件 D.投标价格
答案A
11.通常将勘察任务包括在( )范围内。
A.设计招标 B.监理招标 C.施工招标 D.前期准备
答案A
12.关于设计招标下列说法错误的是( )。
A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争
B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段
C.设计招标应采用设计方案竞选的方式
D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细
答案B
13.设计招标应采用( )方式进行招标。
A.公开 B.邀请 C.询价 D.方案竞选
答案D
14.设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。
A.招标人 B.投标人 C.总监理工程师 D.工程师
答案B
15.监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。
A.能力 B.人员 C.设备 D.报价
答案A
16.监理招标宜采用的招标方式为( )。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.监理规划或大纲竞选
答案B
17.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入( )范围之内。
A.物资采购监理
B.勘察设计监理
C.施工监理
D.专门的监理单位
答案C
18.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。
A.书面形式 B.澄清问题会 C.口头形式 D.询问
答案B
19.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.询价
答案B
20.综合评分法可以较全面地反映( )。
A.投标人能力的高低
B.投标人的财务状况
C.投标人的素质
D.投标人的分包计划
答案C
工程合同(篇6)
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就换热站技改工程有关事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．工程范围：____________________。
第二条 合同工期
1．合同工期总日历天数：_____天。
开工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。
2．本工程须于合同订明的时间内完成。因以下原因造成的工期延误,经甲方确认后工期顺延。
（1）甲方未能按约定提供图纸及开工条件；
（2）监理工程师或甲方代表未能按约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（3）工程设计变更；
（4）___周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过____小时；
（5）遇不可抗力；
（6）合同条款已明确约定或工程师同意的其他工期顺延情况。
第三条 质量标准
本工程质量标准：____________________。
第四条 材料设备供应
乙方包工、包料、包设备采购。
第五条 合同价款
合同单价人民币元整（大写：_____），工程量清单（略）。
合同总价人民币元整（大写：_____）。
第六条 支付方式
1．乙方进场施工后每月___日前上报月工程进度款，甲方收到乙方月工程进度款申请经审核且收到乙方足额发票后在_______个工作日内支付本月完成工程进度款的_______%，付款至合同价的_______%时停止支付，工程完工验收合格且乙方提交合格的竣工资料及结算资料，结算完成且收到乙方足额发票后_______个工作日内支付至工程结算总造价的_______%，余下_______%的工程款作为保修金。
2．从工程实际竣工验收合格之日起，质保期为工程竣工验收合格满年后无保修费用发生时或扣除保修费用且收到乙方足额发票后_______个工作日内付清。
第七条 甲方义务
1．甲方应当在本工程开工前按照约定完成以下工作，并承担相关费用：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、障碍物拆除等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路间的通道以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要；
（4）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；
（5）办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；
（6）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给乙方；
（7）组织乙方和设计人员进行图纸会审和设计交底；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）等的保护工作；
（9）双方约定甲方应做的其他工作。
2．甲方委托乙方办理的工作,费用由甲方承担。
3．甲方未完成上述约定工作，导致乙方工期延误的，甲方予以确认顺延延误工期。
第八条 乙方义务
1．乙方应履行本合同所约定的全部义务。精心组织施工，按时完成本工程。
2．乙方应按照约定完成以下工作：
（1）现场施工按照《现场安全文明施工管理办法》进行管理，承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施；
（2）根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并通知监理工程师。甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
（3）在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付甲方以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如甲方要求乙方采取特殊保护措施，甲方应承担相应费用；
（4）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）等的保护工作；
（5）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（6）双方约定乙方应做的其他工作。
第九条 竣工验收及结算
1．工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。
2．竣工结算。竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。
第十条 违约责任
1．甲方未按时支付工程款，逾期按中国人民银行公布的同期银行存款利息支付违约金。
2．如因乙方原因造成工期延误，每延期1天乙方赔偿合同价的_______‰给甲方，甲方有权从工程款中扣除。由于乙方原因停工、窝工、误工造成的乙方损失，由乙方自负。
3．乙方未完合同约定的各项工作，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。达不到合同约定的质量标准的，乙方需无条件返工修复，以达到合同约定的质量标准，返工修复的费用由乙方负担，且乙方须向甲方缴纳审定结算总价的______%的违约金。
4．因甲方原因造成的工期延误，乙方在提交齐全相关证明材料且被证实后只能获得相应的工期延长。
第十一条 纠纷解决方式
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十二条 生效
1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
2．本合同—式____份，各方当事人各执____份，具有相同法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
工程合同(篇7)
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程承包范围
（1）承包范围：
（2）工程总面积：
二、合同文件及图纸
除双方另有约定以外，组成本合同的文件如下：
（1）双方签订的补充协议
（2）本合同条款
（3）标准、规范及有关技术文件
（4）工程量清单
（5）工程报价单或预算书
（6）图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1适用法律法规：国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
2适用标准、规范名称：《园林绿化工程施工及验收规范》、3双方另有约定列入补充条款。
4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
三、双方的权利义务
1发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作
（1）保证施工现场达到具备施工条件：
（2）将施工所需的水、电、
（3）负责施工场地与公共道路的开通：
（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作
2承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
（1）应提供计划、报表的名称
（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：
（3）负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；
（4）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作
（5）保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
四、施工组织设计和工期
开工日期：竣工日期：
合同工期总日历天数_____________日
1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时
2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：_____________，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
3承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
五、质量与检验
1工程质量标准：__合格_____________
2双方对工程质量有争议时，由____________质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
六、安全施工
1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
七、合同价款与支付
1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2本合同预算金额（大写）：_____________元（人民币）（小写）：________________元
3工程量的确认
（1）承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：_______
（2）发包人核实已完工程量报告的时间：_____________，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。
4工程款支付
合同生效后_______日内，发包人向承包人支付本合同总造价的_______%为预付款。
发包人应在确认工程量结果后_______日内按前款的约定向承包人支付工程款（进度款）。
工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的__%，结算总价的______%作为工程保修金。本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。
八、竣工验收与结算
1、工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
2、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。
3、因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。
九、质量保修
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
十合同生效及终止
1、本合同自____________之日起生效。
2、本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数___________份，由双方分别收持。
双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同(篇8)
合同编号
甲方需方
乙方供方
根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规为明确双方的权利和义务按照诚实、守信、平等互惠的原则经双方协调一致签订本合同。
一、货品说明及要求
1、本合同货品为照明灯具。其具体名称、型号、数量见下表。序号型号规格数量单价元合计元1总金额
2、合计人民币元整
二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限
1、乙方所供产品依据甲方提供的产品样品为准。全套灯具必须符合国家相关技术标准。
2、货物进场时乙方须向甲方提供安装说明书、产品合格证及由第三方机构出具的质量检测报告等以便甲方对灯具型号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。甲方如发现送至施工现场货物中夹杂其它品牌的灯具及其元器件或与甲方提供的样品不符的甲方有权拒收货物若因此造成甲方的损失均由乙方负责赔偿。
3、灯体安装固定装置应牢固可靠及安装配件需齐全、灯体外观漆面完整光滑烤漆面在质保期不得因自然环境以及灯体温度变化出现有爆漆、起皮、脱落等现象。
4、电器箱内的整流器应与光源功率相匹配并设置有固定安装装置导线与灯体连接长度为0.4米并有软套管保护导线。
5、所购灯具在承诺与质保期范围内发生由于灯具质量问题造成更换电器元件、光源及灯具的安装配件乙方应无条件更换并负责更换安装。
三、交货地点、时间、方式及费用负担:交货地点。交货时间合同生效之日起天内将货品生产完毕并送到交货地点。乙方如有困难应事先通知甲方。手续交接货物由甲、乙双方共同验收办理好交接手续乙方应提供正规单据并加盖公章。单据应明确材料的名称、规格、数量等明细及收获时间货品需经双方签字确认。费用负担乙方承担。
四、乙方提供服务
1.乙方就灯具安装负责技术支持与指导。
2.乙方所提供的灯具质保期为贰年电器光源部分质保期为壹年。
五、结算、付款方式预付款签订合同甲方订货后应预付给乙方当期总货款的。结算方式结算金额按照实际到货数量金额为准。结算方式按批结算。付款方式货到检查合格后付总货款的剩余为质保金质保期满后一次性付清。
六、双方权利和责任
1、乙方应保证及时供应优质合格符合质量及标准要求的产品。甲方按照国家相关技术标准及合同约定对货品进行验收。对质量因检测不合格而造成的一切损失均由乙方承担。
2、甲方未按合同之约定履行按期付款义务乙方有权拒绝送货。
3、乙方迟延交货每超过一日向甲方支付合同总价款‰的违约金。
4、乙方迟延交货超过三日的除按前款规定支付违约金外甲方还有权解除合同乙方已收取的价款应全额返还。
5、甲方无正当理由单方解除合同的应赔偿由此给乙方造成的损失。
七、协商与仲裁本合同的履行过程中如发生争议双方应协商解决协商无果可提请仲裁委员会仲裁或经甲方所属地人民法院裁决。
八、合同说明合同自双方合法代表签字并加盖公章之日起生效至物资交货完毕、验收合格、结清全部货款止。如甲乙双方在合同期内单方废除本合同违约方必须向对方支付总货款的作为违约赔偿金。
九、其他约定的事项
1、乙方提供营业执照、税务登记证、法人身份证的复印峻如果是有代理人签订合同需提供法人的委托书。
2、本合同一式份甲方份乙方份。
3、其他与合同有关的协商事项均以双方认可的文字函电为依据其为合同不可分割的组成部分。
4、合同供应期至工程竣工止。自合同签订日起双方将受本合同约束并执行合同条款至合同结束。
5、未尽事宜双方协商处理。
十、合同签订
甲方乙方
单位名称章单位名称章
甲方代表人
乙方代表人
年月日：
工程合同(篇9)
1、主持开工前的工地会议和施工阶段的常规工地会议,并签发会议纪要，有权参加承包人为实施合同内容组织的有关会议，协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。
2、按施工合同规定的变更范围，按工程变更程序对工程或其任何部份的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的建议，并审核变更工程的单价和总价，经建设单位同意后下达变更令，对施工合同中规定的较大的变更，须由建设单位直接下达变更令
3、对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清全部情况，并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项，经建设单位批准后发出延期或索赔通知。
4.审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，按合同规定程序和权限审批。
5、监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符;对不称职的主要工程技术、管理人员，监理工程师应提出更换要求。
6、对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换。对工程要求采购、安装的设备、鉴定其符合性;对不符合要求的设备，监理工程师有权要求退货或运出场外。
7、督促建设单位及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。
工程合同(篇10)
甲方：______________________________
乙方：______________________________
丙方：______________________________
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对甲乙双方于__________年__________月__________日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》（以下简称"主合同"）中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。
一、保修期限：
自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。
二、保修项目内容和范围：
1、装饰墙面、顶棚裂缝、起皮脱落；
2、壁纸起包、开裂；
3、地坪瓷砖空鼓、开裂；面砖松动；
4、有防水要求的地面、墙面渗漏水；
5、乳胶漆起皮、变色脱落；
6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水；
7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水；
8、卫生洁具给、排水系统管道漏水（总包单位预埋部分除外）；
9、电器、电线漏电、光源；
10、厨房柜（含内置的柜体、油烟机、燃气灶）、衣帽间柜；
11、木质配饰：沙发、柜子、床、桌椅；
12、因乙方原因造成的其它质量问题；
13、因其它非乙方原因造成损坏，乙方负责维修，费用双方协定。
三、保修责任：
1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任；
2、主合同中装修及软装工程，已由甲方委托丙方代为管理，在保修期内，丙方与甲方共同行使本合同权利，乙方予以认可。
3、发生紧急抢修事故的，如发生漏水、漏电及因上层施工造成顶棚渗水等，丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大，并告知甲方和乙方，乙方在接到事故通知（包括电话、传真等）后，应当2小时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而发生的.费用由乙方承担。
4、发生一般维修的，乙方自接到甲方或丙方通知（包括电话、传真等）之时起，必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确责任方，商议返修内容，属乙方责任的，乙方应立即无条件的组织人员维修；若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时内维修完毕，甲方或丙方有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由乙方承担。
5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失，乙方负责承担所有赔偿责任。
6、质量保修完成后，由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写保修金支付申请，办理质保金。
四、保修抵押金：
保修抵押金按工程结算价款的5%计算，两年保修期满后，无息返还全部保修抵押金；在保修期内的空置房屋，丙方要定期检查巡视，发现问题要及时通知乙方维修解决
五、争议：
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解，不愿通过协商或调解不成的，可以向主合同约定的管辖法院起诉。
六、合同生效与终止：
1、本合同自订立之日起生效。
2、工程保修期满，甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金后，本合同即告终止。
七、合同份数：
本合同一式肆份具有同等效力，其中甲方两份，乙方及丙方各一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日