伴随着科技的发展，我们时不时会需要用到一些文章，范文往往会涉及到我们生活的各个方面，我们一起来看看有哪些范文吧！你也许需要"土石方合同十三篇"这样的内容，欢迎阅读，希望你能喜欢！
土石方合同 篇1
土石方运输合同样本
甲方：_________________身份证：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________身份证：_________________(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议：_________________
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：_________________运输地：_________________
要求乙方车辆：_________________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距：________________公里运费：_________________元
结算方式：_________________按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同，在约定时间内于________________年______月______日乙方将施工车辆安排到现场
甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：_________________工程总费用的_____%
违约罚金：_________________乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：_____________乙方：_____________
代表人：_________________代表人：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
土石方合同 篇2
甲方工程在建设过程中遇岩石急需通过爆破松动后才能满足开挖要求。为此，甲方聘请乙方进行爆破施工，并就相关事项在平等自愿的基础上，通过充分协商，双方达成一致意见，同意签订合同条款如下：
2、工期：201 年 月 日至201 年 月 日，总工期 天(遇雨天或其它不可抗拒因素时工期自然顺延);
2、付款方式：
⑴甲乙双方签订本合同时，甲方付给乙方进场费 万元整;
⑵完成50%爆破工程量时，甲方再付给乙方 万元整;
⑶爆破工程结束甲方验收合格后三天内一次性付清余款给乙方。
1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关的法律、法规进行爆破作业，保证在安全的前提下按时完成爆破任务;
2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时监督检查。
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的《爆破安全规程》施工，杜绝发生爆破安全责任事故;
2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全;确保工程验收合格。
1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前， 必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识;
2、乙方应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理，保证爆破器材安全。
1、按合同规定及时支付工程费用;
2、负责施工全面指导工作;
3、乙方进场前，甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作(此间产生的费用由甲方承担)，为爆破施工创造条件，如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担;
4、甲方做好爆破前后的安全防护措施，如爆前检查作业面有无危石、做好支护、抽水及爆后通空等工作。
1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;
2、结合本工程特点，制定合理、可行的爆破施工方案;
3、乙方必须服从甲方的整体工作安排，听从甲方管理人员的正确指导，爆破施工作业必须满足甲方施工总体进度及质量要求;
4、爆破有害效应控制在安全范围，确保周围建筑安全和人身安全。
1、本协议经双方签字后生效;未尽事宜双方可另行协商确定;
2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力;
3、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土石方合同 篇3
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程名称：
五、合同价款合同工期总日历天数天，开工日期以实际为准。 工程质量标准：合格
1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。
3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
1、乙方必须服从甲方的指令。
2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守安全生产操作规程和规定，对违规操作所造成的.人身及质量安全事故由乙方负责。
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆（线）、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施
工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
3、因工程师指令失误发生的费用，由发包人承担。
4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担。
1、工程款支付：当完成工程量达到总工程量60%时，支付已完工程价款90%，剩余工程款于竣工后付清。
2、竣工结算：工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据，工程总价按现行的****市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。
1、双方在协议书中签字合同生效。
2、项目竣工后，结算价款支付完毕，协议即行终止。
发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
本协议一式贰份，由发包人、承包人各持壹份。
土石方合同 篇4
甲方：
乙方：
为了按时保质完成公路路基施工任务，明确双方责任和经济关系，依据《合同法》及相关法律法规，遵循公平，诚信及互惠互利的原则，经双方协商达成一致，特订立本合同如下：
一、工程地点：
316国道外迁云梦县地段路基工程大汪村地段(K37+853-K38+395)。
二、工程工期：
按工程总体施工计划安排路基土方施工于20xx年1月30日至20xx年8月30日，若遇雨天或其他非人力不可抗拒因素，工期顺延。
三、工程量：
该路段路基土方大约60000m，以实际完成数量为准。
四、工作内容：
土场临时征用，排水、清楚不合格土，便道的修建改造及养护，土方运输及完工后土场和便道的协调处理。
五、合同价款及结算方式：
本合同为单价合同，合同价为税后12元/m，含清理不合格土及便道、结算数量按填筑到路基上的压实方数量计33
六、付款办法：
工程款项按月支付：每月20日由乙方按完成工程量报甲方核实并签证确认后，甲方在一星期内按确认工程量的60%拨付给乙方工程完工结算并确认乙方在该工程中没有经济纠纷后，甲方在两星期内按结算工程款的90%拨付给乙方，余款三个月内付清。
七、甲方责任：
1.加强现场管理，合理安排施工，开工前必须对乙方进行技术交底。施工时甲方派专人在现场指挥填筑和控制标高。
2.组织安全文明施工，确保施工现场安全畅通及整洁，不违规指挥。
3.乙方将土方送达现场后，甲方要保证质量的前提下尽早检平压实并检测，及时为乙方提供合理的施工段面。
八、乙方责任：
1.乙方做好施工现场地下管线和邻近建筑物，构建物的保护工作。
2.乙方必须派专人配合现场施工按甲方要求的时间，地点将合格的.土方送迭施工段面，并服从甲方现场人员的管理。
3.乙方必须做好周边群众的协调工作，不得无故停工否则造成损失由乙方负责。
4.土场的临时征地，排水，清除不合格废土以及便道的修筑、改造和维护，土方装车、运输、卸车和完工后土场、便道的协调和处理均由乙方负责。
5.乙方负责从取土场至施工现场整个过程的安全工作和一切外来的干扰。
6.乙方的施工人员和机械必须遵守国家和地方政府的相关规定，在整个施工过程中产生的一切责任由乙方自行处理。乙方在施工前应将参与施工的人员及机械报甲方备案。
九、违约责任：
1.如甲方违约不履行合同规定的责任和义务乙方有权终止合同并追究甲方的违约责任，甲方承担赔付合同价款10%的违约金。
2.如乙方违约不履行合同规定的责任和义务或不能按工期完成承包的工程任务甲方有权终止合同并追究乙方违约责任，乙方承担赔付合同价款lO%的违约金。
十、协议未尽事宜由双方协商解决，协商不成，交由仲裁机构仲裁。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字之日生效。
甲方签字：
_________年____月____日
乙方签字：
_________年____月____日
土石方合同 篇5
煤矿土石方剥离施工合同 甲方：
（以下简称甲方）乙方：
（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关的法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿有限公司土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际情况，以“安全第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同供双方共同遵守执行。
一、工程概况及承包范围 1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第 标段土石方剥离工程。
2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限公司 机械数量：开工之前先上8组以上机械 3、工程范围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。
4、工程承包范围及内容：
完成甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸，运输包括作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项措施由乙方负责。
5、工程运输距离：不超出2公里。
6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于50万立方。
二、施工开工日期及工期：
1、施工工期 年，自 年 月 日。（开工日期）以接到甲方开工通知书之日为准。工程量 立方。
2、工程期限：暂定 年，如遇特殊情况工程量变化，不可抗拒自然因素以及政府方面原因造成停工的，工期顺延。
三、承包方式及价款结算 1、承包方式：乙方独立完成合同规定范围内的工程。
2、工程单价和结算：
1）方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以内 元每立方米，超出运距按实际路程每增加100米加0.10元每立方米，深度40米以每延深1米加 元每立方米，合同履行期间工程价格不受任何因素而变化。
注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票，只需提供财务收据。
3、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一个月90%的工程款、第三个月以后支付100%，工程完工后支付第一个月10%。
4、甲方除支付上述工程款外，不再承担和支付其它任何费用。
5、如油款等施工材料保障，涨幅8%之内由乙方自行承担，乙方只负责每吨柴油价格 4.7 元，如超出8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方提供，在工程结算款中扣除。
6、在施工过程中若出现有水的情况，排水的一切费用都由甲方承担。
四、工程保证金 1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金，与乙方无关。
2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或安全事故的，甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为保证金。
3、在本合同履行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能按时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价20%的价格销售甲方所有矿产品用于抵顶工程款。
4、合同终止或解除，工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月内结清。
五、甲乙双方的责任和义务 1、甲方的责任和义务：
1）甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的安全。
2）乙方应积极配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。
2、乙方的责任和义务 1）乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决，其维修保养，修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担。
2）乙方应严格遵守甲方作业规则，相关制度，严格执行安全生产，文明施工规范。承担施工过程中所有安全责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则承担所有责任。
3）乙方必须积极配合家访工作，配合相关部门的各项检查，负责排渣道路的维修，洒水降尘，平整渣台。
4）乙方负责其作业人员的生命财产安全及民事责任。
5）乙方必须加强管理，确保施工现场安全，如发生一切交通、工伤事故，全部由乙方自行负责并承担全部责任。
6）乙方应在施工现场设立安全标牌，防止无关人员进入施工现场，以“安全第一、预防为主”为指导思想，消防安全隐患。
7）乙方保证本项目涉及的所有合同及相关文件不得复印或向第三方泄露，一经证实，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。
六、验收及办法 1、验收依据：建设单位的《工程验收管理办法》。
2、验收办法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收，由业主方和甲方出具验收结果，经业主方、甲、乙三方确认签字后生效，作为结算依据。
七、工程技术及其要求 1、乙方必须严格执行矿山开采有关规程，规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级实施细则》，《安全管理办法》，《土石方管理方法》，《统计报表管理办法》，《关于加强保密工作的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设，社会治安综合治理管理办法。
2、工程施工中工程进度，工程质量，工程位置及出现破坏工程行为按甲方有关规定处理。
八、其它约定 1、遇有政府检查，爆破物品及当地石油公司油料供应短缺或天气恶劣原因延续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。
2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证。
3、乙方必须配备专职安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。
4、乙方应签订“安全、环保、消防协议书”，现场文明施工责任书。
5、合同价款中包括了安全施工管理，安全措施，现场文明施工等费用。
6、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》、《爆炸物品使用管理条例》、《安全法》等有关规定，文明施工。
7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。
8、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据相关部门的要求，乙方可自愿购买商业保险。
九、乙方必须自律和遵守以下条款 1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发现甲方有权按规定予以处理。
2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。
十、特殊约定 1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的所有矿产品。（注：低于市场价20%），作为所发生的工程款或相关费用。
2、乙方进场时间以甲方通知为准。，乙方必须保证按时进场施工。
3、临建由乙方按照甲方要求统一管理，费用由甲方承担。
十一、合同期限（合同生效与终止）自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止。
十二、违约责任 1、甲、乙双方不得单方违约，如单方违约，则由违约方承担对方合同总额的3‰执行违约金处罚。
2、若甲方资金不能按时支付乙方工程款项，乙方有权停工，如停工达到5天以上，停工期间甲方必须赔偿乙方的设备损失和人员工资，按（型号400以上的挖掘机每台2000元/天，型号300以上的挖掘机每台1500元/天，大渣车每台600元/天，小渣车每台400元/天，装载机每台400元/天，撒水车每辆200元/天，人员工资150元/天）及相关实际损失，并相应顺延工期，如因甲方的原因造成乙方停工一个月，甲方无条件退还乙方所有的保证金款项并赔偿由此带来的一切经济损失，并以业主方和甲方的所有矿石为担保。
3、本合同爆破作业由乙方承担施工，甲方提供爆破材料，如因甲方爆破材料不正常，每月累计不得超过48小时，超过48小时的每超过一天按本章第2条的赔偿标准执行，进行赔偿。
4、乙方如有违反合同约定行为的，应按照有关规章制度执行。
十三、违约、索赔和争议 1、甲方不按合同履行责任、义务导致乙方无法施工时赔偿误工损失，工期顺延。
2、因不可抗力或政策原因导致工程无法正常进行合同中止，甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。
3、本合同未尽事宜双方协商解决。
4、双方在履行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。
十四、合同份数 1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，本合同经甲乙双方盖章后生效，工程竣工、工程款结清后失效。
2、渣台管理、洒水甲方负责，第一个月乙方的生活费用、维修费用由乙方自理。
3、合同签订预交 元定金，乙方在规定日期进不了场，甲方不予退款。
4、爆破工程由甲方负责。
甲方签字：
乙方签字：
身份证号：
身份证号：
电 话：
电 话：
年 月 日 年 月 日
土石方合同 篇6
甲方：________
乙方：________
甲乙双方根据《_____》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、项目工程名称：
二、项目工程地点：
三、工程量：要求运输_____20辆，每增加一辆运输_____，相应增加_____。
四、工期：
本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。
五、单价、结算
以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的'总运输款支付全款。
六、双方的权利义务
（一）甲方的权利义务
1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。
2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切
费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的`各项事宜。
（二）乙方的权利义务
1、乙方_____司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的_____司机自行管理，运输_____在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。
2、在协议期限内，乙方全部_____未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该_____的当日运输费作为违约金。
3、乙方_____必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。
6、乙方提供的_____必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、特别约定
1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方_____造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方_____及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。
八、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。
九、争议解决办法
本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方代表：________乙方代表：________
身份证号码：________身份证号码：________
联系电话：________联系电话：________
签订时间：_______年_______月_______日签订时间：_______年_______月_______日
土石方合同 篇7
发包方（甲方）：_____________
承包方（乙方）：_____________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目外部调运土方工程施工事宜协商一致，订立本合同。
第一条工程内容及承包范围
（一）工程概况
雄县芦乡国际城项目位于河北省雄县，建筑面积约平米。
（二）工程内容、承包范围
本工程为部调运土方工程，内容为乙方自场地外部合法采土并将土方运至球场场地内甲方指定区域，包括但不限于土源地土方购买、开挖、运输、装卸、碾压、夯实、施工现场修路、土源地保护等，工程量为立方米（为暂估量，甲方有权据实调整工程量）。
第二条工程造价及付款方式
（一）工程单价为每立方米土方人民币_____________（￥_____________），工程量估计为_____________立方米，总价为人民币（含税）_____________元整（￥_____________）。
（1）此合同单价为固定单价，无论何种情况下均不作调整，除非合同中另有规定。
（2）合同条款中规定的工作内容及根据一般工程规则所须发生的一切费用均折算包含在此单价内。
（3）承包本工程应交纳之一切税项及费用，已折算包含在本合同单价内，由乙方支付。
（4）此处合同总价为暂定价款，支付合同价款时根据实际完成工程量进行计算。若实际工程量大于22万立方时，超出部分需重新签订合同。
（二）土方工程量计量方式采用第____种方式：
（1）土方工程量为虚方，车上量方。
（2）土方工程量为实方，以回填碾压后标高与原始标高差计量工程量。
（三）付款方式
按完成形象进度付款，完成总量的%时支付合同总价款的%，完成总量的%时支付合同总价款的%，完成总量的%时支付合同总价款的%，工程全部完工支付至合同总价款的80%，压实验收并办理结算手续后支付剩余合同价款。付款前乙方须提供与合同相符的正式发票。
第三条工期
（一）按本合同规定，乙方施工进度配合甲方整体进度计划。开工日期暂定为年月日，完工日期为年月日，总工期日历天。
（二）如遇下列情况，而又影响工程之竣工时间者，经甲方代表签证后，工期按实际影响相应顺延：
（1）因遇人力不可抗的自然灾害（如台风、水灾、暴雨、地震、暴雪、自然原因发生火灾等）造成停工者。
（2）因甲方原因致使施工不能正常进行。
第四条双方责任
（一）甲方责任
（1）审批由乙方提供的施工方案、施工进度计划等。
（2）按合同约定条件向乙方支付工程款。
（二）乙方责任
（1）严格按照合同及甲方指示进行施工。
（2）编制详细的施工组织设计或施工方案、施工进度计划、设备进场计划，并于开工前5日内送甲方审批。
（3）乙方负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理（包括土源地、运输道路维修、环卫部门的检查等），甲方概不负责。
（4）乙方负责对施工过程中路面的修复工作，费用已包含在总价款内不再另行计算。
（5）负责本项目内、外与此工程相关的政府、各行政职能部门及其他外部关系协调，并承担其费用，确保工程按期完成。
（6）乙方需严格按照甲方指示将所运土方运至甲方指定区域并填筑、压实，未按照甲方指示进行的，甲方对此所运土方不予计量支付。
（7）按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方主管单位备案。
第五条工程质量标准及检查验收
（1）所运土方土质（包括低含水率、不含石块建筑垃圾等）需满足项目土方工程需要。
（2）土方质量不符合要求，质量不合格者，返工的费用及对甲方引致之一切经济损失，由乙方承担。土质以符合甲方封样为准。
（3）土方压实处理方式：土方全部填充完毕后，表层压实三遍以上，压实密度和强度达到甲方要求。
第六条工程验收
外部土方调运工程每一期结束后，由乙方提出完工报告，甲方收到乙方完工报告后组织人员进行工程验收，对完成工程量进行计量、结算。
第七条工期延误的赔偿
如乙方未能按合同工期或经延长之完工期限所述时间内完工，乙方须就延误的天数，以每天（包括星期六、星期日及中国法定假期）人民币30000元赔偿与甲方，不设上限。逾期超过20天的`，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款的20%的违约金，给甲方造成其他损失的，乙方应负责赔偿。以上违约金累加计算。
第八条违约责任
因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
第九条终止合同
若乙方无理停工、未能积极及连续性施工、干扰甲方其他施工或有其它违反合同的过错，甲方可书面通知终止合同。乙方须赔偿甲方因终止合同而蒙受之一切损失。甲方可雇用他人继续进行及完成工程。
第十条争议解决
若甲方与乙方之间发生任何争端或纠纷，由双方代表通过友好协商解决，若协商解决无效时，应提交合同签订地人民法院审判解决。
第十一条合同生效
本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
土石方合同 篇8
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
乙方已充分考虑施工期间的环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素。除自然灾害等不可抗力因素外，出现其他因素工期不予调整。合同生效后，乙方积极组织机械进场，在3天内开工。
1、工程质量应达到国家质量检验评定标准的等级。
2、乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按实测方量验收(GPS方格网数据结算为准)。
(一)综合单价：
1、综合单价：8.8元/立方米，本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干，包括土石方开挖、排渣运输、装车费、场地平整、卫生费、及其他相关费用，双方不得擅自改变合同价款。(如有其他地理地质即含有坚石或青石等因素变动，甲乙双方协商解决。)
2、此综合单价为甲方指定地点倒土。(如超出指定运输范围、增加工程成本由甲乙双方协商解决。)
3、此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。
(二)工程结算按下列方式办理：
1、本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方对实际施工数量共同测定汇签并盖章后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证或实际工程量结算。
2、乙方施工进场前提供现场管理人员名单和施工组织方案给甲方，经甲方同意后方可施工。
3、乙方应认真按照设计图纸和规范要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查和检验，工程质量达不到约定标准应无条件重新施工，费用由乙方自己承担。
土石方合同 篇9
合同编号：_____
路基土石方施工合同
甲方：xxxxxx等七条路BT模式项目经理部
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，乙方对国家的`有关政策、施工图纸、业主管理模式、甲方管理制度、当地环境做了充分的了解，并知晓其表现的或潜在的风险，结合本工程具体情况，双方本着诚实、平等、自愿的原则，就本项目路基土石方施工事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守和执行。
一、工程概况
1.施工工程名称：
2.施工工程地点：xxxxxx玉川产业集聚区、xxxx集聚区和xxxx集聚区
3.工作内容、工程数量：
3.1工作内容：
A、清理现场、挖除树根、建筑物拆除等地表附着物；
B、沟塘的排水、清淤、回填；
C、路堑的开挖装运及压实、路拱、边坡修整；
D、清理坍方；
E、利用开挖土石方填筑路基、成型压实；
F、相应施工段落范围内必需的临时施工便道（边坡修整、临时排水设施）的修筑、维护以及扬尘洒水等；
G、挖结构物基坑土方和排水工程基础土方；砂砾垫层；结构物台背回填；
H、为完成合同工程所需的劳务、机械、主辅材（合同中约定由甲方负责材料除外）、自检、管理、劳动保护、保险、利润、文明施工、现场维护等全部费用。
3.2工程数量和单价：见工程量清单。（乙方负责施工其中部分道路的路基土石方工程，具体工程施工任务由甲方安排）
4、开工日期及工期：
4.1乙方必须在合同签订后接到甲方通知的三天内，按合同要求的人员及最低设备配制全部进场。
4.2工期要求:由甲方根据交地情况、业主要求下达《施工任务书》和施工计划，乙方必须满足甲方阶段性进度计划要求。如果一方没有按照约定时间完成，将视为违约，每拖延一天罚款伍千元。
5、承包方式：__包人工、机械及材料__。
二、双方权利和义务
1、甲方责任和义务
1.1负责提供图纸、地质资料，提供水准点与坐标控制点，如工程任何部分的位置、标高、尺寸或线型出现超出合同规定的误差，乙方应自费纠正，甲方对相关数据的核查，均不能解除乙方对其准确性所应负的责任。
1.2组织乙方进行图纸会审及技术交底，并做好双方签署的会议纪要。
1.3施工期间负责业主发出的工程变更以及业主、监理的文件往来，并将相关内容及时传达给乙方。
1.4甲方负责所需报检资料的填报、整理，签字和归档。
1.5负责汇总计量报表与业主的结算，并按本合同的规定支付乙方工程款。
1.6根据工程实际情况，对质量、进度、安全、环保等事项进行全面、有效地控制，并有奖罚权。
1.7如果乙方未经甲方同意，人员、机械设备擅自离开施工现场，则甲方有权对其进行罚款，罚款额为施工机械离场罚款5000元／日，工地负责人缺勤1000元／日，技术负责人缺勤600元／日，其他主要人员缺勤300元／日；工地负责人及技术负责人每月出勤天数不得少于25天。
1.8负责与乙方签订“安全生产责任书”，向乙方进行安全技术交底，对乙方的安全生产进行监督，检查，对违章或事故实施处罚，对隐患提出整改意见，对严重违章的存在重大事故隐患的地方，有权责令乙方停止作业，进行整改。
1.9红线范围内的弃石方，所有权属于甲方，乙方不得擅自处理，如甲方要求乙方将弃石方运到指定地点，乙方应无条件执行，运距在一公里之内的运费已包含在挖石方单价中，超过一公里按照1.0元/km.m3计算超距运费。
1.10在乙方完成合同约定的全部施工任务并验收合格后，及时退还乙方缴纳的合同履约保证金壹拾万元整。
2、乙方的权利和义务
2.1在签订本合同时，视为乙方已对施工现场及合同文件（技术规范、图纸等）进行了认真细致地勘察及审阅，熟悉了甲方对乙方的全部管理方式及所有要求，并承诺在合同实施中服从甲方的管理，严格执行合同，承担相应的责任。
2.2根据甲方指定的施工进度要求，积极组织人员、机械设备就位，按计划施工，确保完成甲方下达的施工计划。
2.3乙方负责所有人员、机械设备的进出费用，人员的住宿、伙食等生活由乙方自行解决，费用全部自理。
2.4如现场供电条件受到限制，则乙方必须自备发电机发电，以供施工工作顺利进行，所需的费用由乙方自行负担。
2.5乙方应向甲方提供进场机械的全套手续复印件，乙方驾驶员必须持证上岗；乙方特种作业人员必须持有特种作业证，严禁无证操作。
2.6乙方现场负责人应随时服从甲方的工作安排，积极配合甲方完成工作，不得以任何理由拒绝或推迟完成甲方安排的任务，不听从甲方管理人员指挥的视情节罚款，每次500元—3000元，若因乙方原因而使甲方蒙受损失，乙方承担所有责任及费用。
2.7乙方在整个施工期间对所用机械要进行必要的保养，保证机械完好，不影响甲方工作；机驾人员不能酒后作业，如违者罚款200元；在正常工作过程中，出现一切安全事故由乙方全部承担，乙方司机禁止干私活，违者重罚。
2.8乙方应为其作业人员和设备购买商业保险，并承担费用，在施工期间所发生的一切安全事故，费用及责任均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
2.9乙方负责结构物基坑开挖和排水工程基础开挖。
2.10借土场和弃土场由甲方负责提供，乙方负责使用和后期平整以及场地的复耕工作并承担相应费用。
2.11乙方人员应避免车辆和机械设备免遭人为破坏，全部损失乙方自负。
2.12乙方按照业主及甲方要求，负责本合同段乙方施工范围内便道的修建、维护养护及扬尘洒水工作，并承担费用。
2.13指定_____为现场代表，负责合同约定工程的全面管理，该负责人每月出勤天数不得少于25天，有事离开工地需向甲方请假，无故离开工地一天罚款_500_元，认为乙方施工人员不能胜任工作，有权要求乙方进行更换，被要求更换的人员不得在本项目工地工作。
2.14乙方施工所需的计划内的合理用地由甲方负责征用，计划外用地由乙方自行解决。
2.15进出场费、临建、修建便道并维护和保养、管理费、形成工程实体所需的各种人工、材料、机械、设备及各种必要的措施费等全部费用，均由乙方承担。
2.16爆破作业必须按照国家和当地公安部门的现有规定进行，爆破施工需办理的各种手续及许可证件等有关事宜，由乙方负责，因爆破施工引起的各种纠纷由乙方解决，甲方不承担任何责任和费用。
2.17乙方必须严格按照挖方施工工艺的要求进行施工，设立安全标识，由于爆破引起的松动岩石，乙方必须及时清除。
2.18乙方需配备1-2名具有一定试验经验的人员，配合项目部试验室做好现场取样及试验工作，甲方按填方数量以0.2元／m3的标准收取试验费作为取样担保，如果乙方配合积极能满足正常标次需要，如配合不到位造成标次延误则视情节扣除。
2.19在本合同工程施工期间的测量工作由甲方负责但乙方必须予以配合，具体配合的工作内容以甲方测量人员的指令为准。
2.20乙方必须具备足够的资金，以保证工人的日常生活费用、配件的充足供应，修理能够及时进行，如当月结算工程款不足以维持自己车辆的正常运转时，必须自筹款项保证机械设备正常运转使工程顺利完成。
2.21对所承担的工程在进度、工期、安全等方面负全面责任，并自愿接受甲方、业主、监理、地方政府等部门的监督、检查和指导。
2.22乙方必须建立内部质量监督体系，并报甲方，确立实行自检制度。对其施工质量负全部责任，一旦在施工过程中发生质量或安全事故，应立即报告甲方，妥善处理，损失由乙方自负；业主和监理有关质量、进度方面的指令，乙方有执行的义务。
2.23按照业主及甲方的要求，做好现场文明施工工作、环境保护工作及安全保卫工作，费用自行承担。标识、标牌由甲方统一定制作后调拨给乙方，乙方负责使用和看管，如发生丢失、损毁，由乙方承担，费用按照甲方定做单价从结算中扣除。
2.24乙方应参加甲方召集的工地例会，乙方的现场负责人未及时或未参加而又未请假的，甲方将处以每次_1000_元的罚款，无论乙方签署罚款单与否，该罚款都将从乙方的工程款中扣除。
2.25乙方必须无条件服从甲方、业主及监理的指挥，甲方、业主及监理的指示、指令、通知等作为本协议附件，具有法律效力，乙方必须无条件执行。
2.26乙方与第三方签订的任何协议必须报甲方备案，并作为工程支付的依据。
2.27遵守当地政府部门的法规、法令、民风民俗、按时足额上缴地方上要求的各项费用（如暂住费等）及本作业队伍施工相关保险。
2.28协助甲方协调施工期间的地方关系，对于期间各种干扰事件的发生，乙方应采取积极主动的措施来避免或降低损失，并及时通知甲方及监理工程师，若听之任之，扩大了干扰事件的影响，损失自负。
2.29对于承包范围内的驻地建设、交通导改、临时设施、施工机械、文明施工等，乙方应严格遵循“中宏路桥”视觉形象规范要求，所有标识均应唯一体现甲方，即“中宏路桥”。
2.30工程交验前，乙方负责清理施工场地，包括拆除临时驻地设施、平整临时用地、复耕等工作，费用不再增加。
2.31乙方自主经营，自负盈亏，自担风险，承担一切债权债务。乙方不得以甲方名义与第三方签订任何协议。乙方与任何第三方签订的合同、协议，甲方均不承担任何连带责任。
2.32对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、结构物、古树名木进行有效保护，发现未知地下障碍物及文物应及时书面上报并妥善保护，不得擅自处理。
2.33施工过程中，乙方应严格遵守国家及当地政府有关环保和职业健康安全方面的法律法规。
2.34乙方应无条件配合甲方做好迎接业主或其他上级单位的各项检查工作，因此产生的现场费由乙方承担。
2．35乙方应严格按照合同规定实施和完成本合同工程，及时对缺陷进行修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。乙方应严格遵守与执行施工期间业主及监理单位就有关本工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中是否写明。
2.36乙方必须保证妥善处理相应的地方关系。乙方在与地方政府或其他部门发生业务来往时，必须通知甲方，经甲方授权后，乙方方可办理；如乙方自作主张办理后作为合同文件的一部分，进场后需及时提供实际进场的情况，未按计划进足人员、机械设备，甲方将有权对乙方进行罚款。
2.2乙方必须按甲方确认的施工组织设计及进度计划组织施工，接受甲方对进度检查、监督。如实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，保证工程按计划进行。
2.3甲方认为乙方确实无法保证进度时，有权采取减少工程量、更换作业队伍，或采取其他必要措施以保证主合同的顺利履行，并且不给乙方任何补偿。
2.4施工期间，若业主要求提前完成或者业主原因工期被迫延迟，乙方应相应调整进度计划，无条件满足业主的要求，费用不再增加。
2.5乙方必须按照合同约定竣工日期或业主同意顺延的工期竣工，因乙方原因不能按照合同约定的工期或业主同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任，甲方有权罚款甚至终止合同，同时扣除乙方已完成工程量15%的工程款作为违约金。
2.6在每月结算时扣除结算工程款的3%作为进度管理基金，在下月结算时予以返还，如因乙方进度原因被业主罚款，则在该款项进行相应的扣罚。
3、工程质量
3.1乙方应遵守主合同中关于工程质量的合同条款，严格按施工设计图纸、《技术规范》要求精心组织施工，确保工程质量符合合格工程标准。
3.2乙方质检人员必须对每一道工序进行现场监督，质量达不到优质工程标准及不符合规范要求的，应及时予以修复和返工，其工料机损失由乙方承担。每道工序完工时，经自检合格，报甲方自检合格，甲方质检人员和驻地监理工程师验收签认后，方可进行下一道工序。
3.3乙方须无条件接受甲方关于进度、质量的要求，服从甲方现场管理人员指挥，并接受甲方和监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量事故，应立即报告甲方，妥善处理，由此造成的损失由乙方自负。
3.4如因乙方出现重大质量事故，给甲方造成较大信誉及经济损失的，乙方将承担全部责任和经济损失，且甲方有权按照本公司相关规定予以处理。
4、安全施工与安全检查
4.1乙方要认真做好施工安全工作，制定安全措施，接受甲方安全生产教育，服从统一管理，自费设置必要的安全防护设施和劳动保护设施，做到安全施工。同时要负责对所属人员进行遵纪守法教育。施工期间乙方人员由于自身的原因造成的伤、残、亡及造成他人伤、残、亡或其他事故任何事故，均由乙方自行处理，并承担相应的经济和法律方面的责任，甲方不承担任何费用与责任。
4.2乙方应遵守建筑施工行业安全生产的有关法律及管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全执法人员的执法监督检查。接受甲方安全指导，服从、配合甲方开展的各种安全检查。对本单位员工进行多方位的安全教育，提高自我安全防范意识，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全教育不到位或安全措施不力造成事故的，由乙方承担相关责任和因此发生的费用，对甲方声誉或经济造成损失的，乙方应承担相应责任并做出赔偿。
四、材料设备及施工机械的提供
1、机械设备管理：
1.1乙方施工机械设备配备需满足业主和甲方下达的月进度计划要求，且不得低于以下配置：6台挖掘机（其中一台挖掘机型号在360型以上），3台160以上推土机，3台20T振动压路机（其中1台带羊角碾），3台装载机、一台160-B平地机，一台8T洒水车，一台水准仪，一台全站仪，其他施工机械设备由施工队伍自行配备且必须满足业主和甲方施工要求。
1.2乙方必须每周一向甲方计划合同部上报在场机械设备清单；乙方进场机械设备未经甲方许可，不得调离，否则按违约处理。
1.3如甲方为了保证工程质量和进度、或者由于施工措施的变化需要其他机械，则由乙方自行解决并承担费用。
1.4如乙方机械不能满足工程需要，被甲方责令增加机械，乙方未予执行时，甲方有权调派机械给乙方，租期及单价由甲乙双方协商确定（不低于当月市场价），租金从应付给乙方的工程款中扣除。
1.5乙方对施工自有或租赁的机械设备各有看管义务，任何因素导致施工机械设备毁损灭失，均由乙方自行处理并承担一切责任。
2、材料
本施工合同中所有材料（合同条款或工程量清单单价中约定由甲方负责材料除外）已包含在单价中，全部由乙方负责，并承担费用。
五、工程价款与支付
1、工程价款
1.1工程价款中是否包括税金以及收缴方式：不含税。
1.2有无预付款：无。
1.3保留金的种类／比例及收款方式：质量保证金为工程价款的5％，待缺陷期满后（工程竣工验收后二年）的下一个月内支付。
2、结算与支付
2.1工程量清单中数量为暂定数量，仅供参考，不作为计量支付的依据；工程数量双方现场测量后书面签字确认。
2.2现场便道修建、维护养护、扬尘洒水和炸药库房修建工作量已综合在挖填方单价中，不再单独结算。
2.3工程结算按月进行。每月5日前，甲方对乙方上月完成的工程进行结算（前提是乙方满足甲方的质量、安全、月进度计划要求，否则暂不予结算），待业主计量批复并扣除合同约定的相关款项后支付70%工程款；路基完成，经验收合格后支付10%，单条道路交工验收合格后支付至95%；缺陷期满后（工程交工验收后二年）的下一个月前支付5%的质量保证金。
2.4本合同的最终结算（施工任务全部完成）必须符合本合同的相关约定并报甲方公司相关部门审核经总经理批准后方能生效，否则为无效结算，甲方有权按照合同约定调整结算费用。
2.5甲方不付进场费，由乙方自备启动资金。
2.6最终结算的前提是：乙方所承包的工程项目全部按合同执行完毕且反映最终债权债务关系的账单和备忘录乙方签字认可后甲方才给乙方办理。
2.7施工期间甲方支付乙方的月度工程结算款均为中期临时支付，甲方可以通过任何中间计量结算证书对任何以前所结算数据进行修正和更改。如果乙方施工的任何工程达不到甲方要求，甲方有权在任何中期结算中扣回该工程的价值。
2.8如乙方中途退场或严重违约中止合同的，甲方有权利对乙方已完成的未结算工程或结算未支付的任何工程项目及款项不再进行结算或支付。对于乙方遗留工程，甲方另行施工，因此造成的损失甲方保留向乙方索赔的权利。
2.9乙方未严重违约顺利完成本合同全部施工任务后，甲方同意在最终结算时将石方挖方单价增加0.5元/m3奖励给乙方。
3、计量支付程序
主管施工员→工程部长→合约部长→总工→项目副经理→项目经理→项目财务部支付（乙方要提供本月民工工资表原件）。
4、结算程序
主管施工员→项目部各部门会签→总工→项目副经理、经理→公司各部门会审→公司总经理审批→项目财务部支付（乙方要提供民工工资结算表原件）。
4.1乙方在收款前应当提供机械燃油、火工品等材料（按定额计算数量、金额）税务发票，否则，甲方有权拒付货款。
六、工程变更
1、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
3、变更工程，如属清单内项目，仅仅是工程量的变化，则按原合同单价结算，如属于变更新增项目，单价另议。
4、只要出现乙方提前退场或被清退出本工程，乙方无权向甲方进行费用追加或索赔。如果是由于乙方的原因致使不能按原合同执行，乙方应承担违约责任。
七、其他
1、乙方必须选派劳务公司，并以劳务公司的名义与所有进场人员签订用工和劳务派遣合同（派遣到乙方），否则甲方有权视其违约，乙方需承担因此而造成的全部损失并承担相应的法律责任。
2、乙方不得将承包工程的任何部分分包、转包，否则甲方有权单方面解除合同，并有权没收乙方缴纳的合同履约保证金壹拾万元整。
3、保险：乙方必须为其进场人员办理意外伤害保险，为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并将保险单复印件报甲方备案，如由甲方统一购买，则甲方在结算时按照实际发生费用进行扣除，甲方对乙方的人员伤亡均不负任何连带责任。
4、合同解除：乙方在履行合同过程中出现违反合同约定内容的情况，甲方将有权单方面解除合同，并有权另行安排他人施工，同时有权没收乙方缴纳的合同履约保证金壹拾万元整。
5、合同终止：甲方、乙方履行完合同全部义务，本合同即告终止。
6、合同终止：本合同壹式三份，甲方贰份，乙方壹份，均具有同等效力。
7、本合同未尽事宜双方协商解决。在合同执行过程中如产生纠纷不能协商解决时交由
解决。
8、合同生效
合同订立时间：_______年____月____日，合同订立地点：_____________________。
本合同必须经双方法人代表或其授权代理人签字，并加盖双方公章才能生效。其它未尽事宜，可按《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经双方另行商议，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力；
八、附件：
1、乙方资质证明资料（包括营业执照、资质证书、法人身份证等复印件、授权书）
2、工程量清单
3、进场机械设备清单
甲方：（合同专用章）
乙方：（公章）
法定代表人：_______________
法定代表人：__________﹍﹍
委托代理人：_______________
委托代理人：__________﹍﹍
银行账户：_______________
银行账户：__________﹍﹍
电话：_______________
电话：__________﹍﹍
土石方合同 篇10
为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,清淤,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,工程资料的编制,压实抽样试验,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。
四、工程范围:
按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场,渣场由乙方自行落实,甲方概不负责。
五、合同工期:
六、合同价款:
本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为:
(1)页岩(松次坚石)做回填方,按 元/m3包干价执行。
(1)外运工程量不论运距远近,按 元/m3包干价执行。
土石方合同 篇11
经甲乙双方协商，遵循平等自愿、诚实守信的原则，甲方将贵州省铜仁市松桃县盘信镇盘信科技工业园工程土石方开挖平场承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：
三. 工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、碾压及运送到甲方指定的1km范围，沿线道路清扫等工作。
四. 工程量及计算方式：
1. 土石方开挖工程量为150万立方米以上。
五. 工程工期：甲乙双方签认的进场日期为准，工期为七个月，因自然灾害造成乙方无法施工所耽误的工期经甲乙双方签认后，工期可顺延，否则超期甲方将罚款乙方，按叁万元每天计算，在当月支付工程进度款时扣除。
六. 结算单价及支付方式：
1. 单价：甲乙方现场签认的实际开挖方量，综合单价按19元/ m3 (开挖方量全按石方计算，此单价含7.5元/m3的石方爆破价)计算。
2. 支付方式：乙方在每月的25日上报工程进度，经甲方签认后15日内支付乙方80%的工程进度款，余下20%的工程进度款在拨付第二个月80%的工程进度款时一并支付，以此类推，直至工程完工后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。
七. 甲方责任：
1. 甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督与指导，乙方必须准确掌握高程，按甲方指定的深度开挖及回填。
2. 甲方的原因造成乙方停工3天以上，经甲方签认后，补偿乙方：机械设备每台1000元/天、车辆每台200元/天、施工人员每人100元/天。
3. 甲方承担乙方所需的临时设施搭建及租赁费用(此费用含水电费，按1000元每月包干计费)。
4. 甲方负责交纳国家规定的工伤保险费。
土石方合同 篇12
你好，关于土石方工程承揽合同的具体格式如下
发包人(以下简称甲方)_________________
承包人(以下简称乙方)_________________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自_____月_____日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的位置、平面尺寸、边坡倾斜度、标高及承载层等应当符合设计方案的要求，偏差必须控制在施工规范允许的范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、在进行回填土时，需要先将草皮、杂物等清除干净，并排除积水。接着，我们需要分层夯实，确保每一层的密实度均达到设计要求。这样才能保证回填土的稳定性和可靠性。
4、挖掘土方完成后，需进行设计、建设(监理)、公司、质监站检查以确保符合要求，只有通过检查后才能被认定为合格。如果未达到标准要求，则需承担整修和返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、遵循土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，以确保施工过程中的安全。若因施工不当导致安全事故发生，责任由乙方承担。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。·店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：________________承包班组长(乙方)：_____________
联系电话：_________________联系电话：_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
土石方合同 篇13
协议书 发包人（全称）：南京润盛建设集团有限公司（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
一、工程名称：江苏警官学院浦口校区扩建工程三通一平工程
二、工程地点：江苏警官学院浦口校区内
三、工程内容：土石方外运处理
三、承包范围：
1、乙方按建设方及甲方施工要求，负责把甲方需外运的土石方（约3万方）外运处理。
2、乙方必须按甲方工期要求及时外运，如乙方不能及时外运影响甲方工期，造成甲方其它损失由乙方承担，甲方并有权解除本协议。
3、甲方仅负责给乙方提供挖机装车，外运的运费、渣土费及其它费用由乙方承担，甲方不在支付外运环节的任何费用。
4、乙方负责外运环节的各种安全及其它风险，并无偿负责甲方的合同工期内施工现场各种社会关系的协调处理工作，保证甲方施工现场
无人为的安全事故发生。
5、乙方必须服从甲方的安全及文明施工管理，并自觉接受建设方及监理方对施工现场的安全文明施工检查、监督及要求。
本协议未尽事宜，双方协商解决或按国家相关规定执行。
本协议双方签章后生效。本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方:乙方：
日期：日期：