如何撰写一份合法的契约?正确的签署契约对防止任何不必要的风险具有至关重要的意义。当签订协议时,需认真审阅契约内容的重点,如果您想要更深入地了解“施工合同”,我们特别推荐这篇文章给您,感谢您用宝贵的时间关注我们!期待您更多的关注我们的网站!
施工合同 篇1
甲方:________________
乙方:_________________
按照中华人民共和国国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本次工程的具体情况,双方签订施工合同。
以下各项条款是本合同的协议条款。
第一条工程概况
工程名称:_________________
工程地点:_________________
工程内容:_________________
开工时间:_________________
竣工时间:_________________
第二条双方一般责任
1、甲方责任:_________________
1)甲方向乙方提供完成施工的具体位置及准确的点位信息;
2)甲方有义务向乙方提供工程施工中的一些必要帮助;
2、乙方责任:_________________
1)在工程技术交底前向甲方提供开工报告、施工方案、施工质量书、材料设备进场计划。
2)开工后乙方每天向甲方上报工程进度,并做总结性报告,反映工程中发生的问题。
3)工程竣工后,乙方应按时递交竣工报告、竣工资料、验收申请等各4份。
4)工程施工中,乙方应采取必要措施保证施工安全。
第三条工期要求
根据具体工程的工程量及乙方资质,工期要求由甲方提出。
竣工日期以递交竣工报告之日为准,递交竣工资料期限为竣工后10天内。超期一天视为竣工日期延期一天,扣罚工程价款的0.5%。在施工期间,如有影响工期的意外情况发生,需有随工员工或工程监理的签证甲方方予承认,否则由此造成的一切损失由乙方自负。
第四条工程质量及安全责任
1、乙方应严格按施工图施工,如有私自变动,均由乙方承担一切责任。
2、乙方必须严格按照招标技术规范书及框架协议施工验收标准进行施工,满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。如有施工质量事故,发包方一经发现,有权要求承包方返工,直到符合本合同条件。由承包方承担返工的工时及材料费用,工期不顺延。
3、乙方应接受发包方派驻代表和监理工程师的监督,随时接受发包方代表及监理工程师的检查、检验,为检查、检验提供便利条件,并按发包方代表及监理工程师的要求返工、修改、承担由自身原因导致的返工、修改费用。
4、施工中造成的一切安全责任及事故由乙方完全负责。
第五条工程价款与支付
1、合同价款确定每公里_______元(大写_______元整),此项所产生税费由甲方承担。
2、合同最终金额以峻工报告所计工程量为准,乙方应予以积极配合,并提供相关材料。
3、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续(必须由随工员工签证)。
4、工程价款的结算,已完工程经验收后达到合同约定的质量等级后,甲方需在峻工验收后45天内结清工程款。
5、材料设备供应
1)甲方负责提供光缆材料,其余施工类材料均由乙方负责。
2)供应责任:_________________
材料供应方应保证材料供应不得影响施工,由于材料供应导致的责任由材料供应方承担。
6、施工验收、保修与维护
1)甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程验收;工程验收的期限为收到竣工资料后的15天之内。
2)工程竣工验收后,乙方对工程所有项目负责保修一年,对于因工程质量原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用,对于非施工质量原因造成的故障,抢修费用由甲方承担
7、争议的处理
双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后,双方未达成协议的,任一方可向人民法院提起诉讼。
8、未尽事宜及补充条款如下:
1)工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象,甲方有权单方面中止合同,乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款,由此产生的一切后果及损失由乙方承担。
2)工程中发生不可预见问题时,乙方应立即通知甲方,双方协商解决。
第六条合同生效与终止
本合同计四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效应。合同签定后即生效,付清全部工程价款后失效。
甲方(章):_________________乙方(章):_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
电话:_________________电话:_________________
日期:_________________日期:_________________
施工合同 篇2
发包单位:________________(以下简称甲方)承包人:________________(以下简称乙方)
根据工程建设的需要,甲方将砼工程承包给乙方施工,为了明确各自的责任和义务,互相配合,保质量、保安全、按期完成施工任务。
依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及建筑行业的有关规定,经双方充分共同协商,结合现场实际情况,特制订本协议,双方应严格遵守执行。
一、项目工程:
1、工程名称:
2、工程地址:
二、承包方式:
1、实行包工不包料。
2、包施工管理、包质量、包安全、包工期、包验收合格、包建筑斗车、包小型工具、
包小型机械设备。
三、混凝土工程承包范围:
1、本单位工程的所有混凝土工程现浇(包括成型、收面、砼养护、浇完后的场地清理
2、机械及小型机具(包括振动棒、平板振动器、斗车、接机具电缆线、夜间照明线、
3、一切劳动用品(包括工作服、安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套等)
4、拆模后楼板零碎的砼凿平,并清理干净,补砼小孔、补露筋面。
5、所有零星砼现场搅拌、捣制(门窗过梁、构造柱、装饰线等)。
6、基础垫层(捣垫层时应包找平、用磨板磨平整、基础垫层下的土方包整平等工作)。
7、底板、承台、地梁土方清理平整(即是基础垫层下土方),回填并夯实承台周边和地
四、承包单价:
1、按建设方与总承包方结算的建筑面积为准,每平方米元计。
2、币种:人民币。
五、工程量结算方式:
1、 ±0、00以下按施工图纸中实际发生量为准计算混凝土量(砼垫层是按立方米计工程
2、承包单价已包含乙方所需的机械设备费、工人工资及一切费用开支。
3、按混凝土工程承包范围中有关条款施工,甲方不再增加其它任何费用。
4、如承包方在施工途中无理由退场,甲方有权不给结算工款,承包方应赔偿甲方总工
六、付款方式:
1、基础到±0、00结构层主体完工按实际工程量的支付工程进度款,余款待竣工验收合格后一个月内付清工程款。
2、支付工人工资时乙方应向甲方提供工资表及工人工资发放的明细表,在发放工人工资时甲方有权派人员参与监督。
3、工程竣工,工人工资发放后,乙方在二天内必须退场,如造成甲方损失,视情节轻重罚款处理,罚款在余下的工程款中扣除。
七、施工工期:
1、施工工期根据项目部每周进度计划按时施工完成,不得有误。如天气(下大雨、台风、地震)影响或因设计变更及特殊因素而变动导致工程延误的,工期相应顺延。正常情况下,乙方造成进度拖后,甲方被业主罚款,一切罚款由乙方承担。
2、因乙方原因造成工期(每周进度计划)延误的,甲方有权请民工帮助赶工,所请民工工资按130元/天计算,从当月的工程进度款中扣除。
八、质量要求:
1、工程质量要求必须达到国家现行质量检验评定的合格标准。如不合格的分部工程,
乙方应自进行返工,甲方不负责返工的人工费,并且乙方应赔偿返工所需用材料费,(材料费经现场施工员和总工评估,即是《实际发生量×材料单价=应赔偿材料款》双方应签〖返工材料扣款单〗,次月在工程进度款中扣除给甲方)
2、乙方应严格按照图纸和规范要求精心施工,如经检查质量不合格的问题,造成的经
九、甲、乙双方的责任和义务:
(一)甲方的责任和义务:
1、甲方负责提供施工设计图纸和技术指导。
2、甲方负责编制工程进度计划,质量、技术、工艺交底,安全措施交底,传达到乙方实施义务。
3、甲方负责检查分部分项工程质量、安全隐患,有权对乙方作业的工程质量、安全生产、工程进度、施工工艺一系列进行跟踪和监督,如有发现问题立即通知乙方及时整改的义务。
4、甲方负责供电的《三相总电箱》到各栋各层固定点,供水总水阀到各栋各层固定点,其他线路、照明、小型机械、电动工具、水管均由乙方自行解决。
5、甲方负责提供工人宿舍、生活用水、生活用电(每间房每月只限30度电,如
6、甲方负责所有工程材料及时运到固定堆放点。
7、甲方负责协调办理本工程所有工人的团体保险(保险费由乙方负责)。
8、甲方负责分工种、分班组登记工人身份证号码、住址统一归档管理义务。但乙方必须密切配合。
9、甲方负责协调办理工人工作卡(工作卡的一切费用由乙方负担)
10、甲方负责组织有关单位进行本单位工程检查或验收(乙方应认真配合)。
(二)乙方的责任和义务:
1、乙方应遵守国家法律和建筑法的规章制度。
2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥,配合监理及建设方的工作,服从统一管理,遵守工地的有关规章制度和安全生产制度及奖罚条例,做好文明施工,不喝酒,不吵架,不打架,工地内如发生打架双方先各罚款¥500交工程项目部,情节严重的移交当地公安部门处理。
3、乙方必须配备足够的管理人员、电工和有专业技术的工人进场,人员进场后三天内向甲方提供全部进场人员的身份证复印件和相片2张,特殊工种要提供操作证。
4、乙方必须按施工图纸要求或工程变更内容和承包范围的内容自觉按施工规范进行精心施工。
5、乙方必须按照甲方每周下达的分项分部施工进度计划完成施工任务,不得延误
6、乙方应配合甲方的现场管理人员管理,严禁以任何形式谩骂、侮辱、甚至殴打甲方管理人员,否则一切责任由乙方负责。
7、乙方必须与所有工人签订劳动合同,明确劳资关系及办理劳动工伤意外险。
8、进入施工现场必须戴安全帽及穿工作鞋,高空作业人员必须配带安全带,不准穿短裤到现场施工,违者每人每次罚款¥20。
9、乙方应自觉爱护公共设施,保护公共财物,讲究卫生。宿舍内不得随便拉电线,严禁用电煮水洗澡,严禁煮饭烧菜,如发现罚款¥200元/次。
10、乙方在施工前时时讲安全,做到"安全生产","文明施工"。如发生一切安全事故均由乙方承担全部责任和费用。
11、乙方负责所有进场员工一切劳保用品(如工作服、安全帽、安全带、水鞋、手套、雨衣等)及一切费用。
12、乙方必须按劳动合同法的要求与所聘用工人办理合同。如乙方工人上访或投诉,乙方应迅速采取措施解决,并承担由此引起的后果和责任。
13、施工完成后按甲方要求及时清理施工现场,做到工完场清。
14、乙方应根据承包的工程量及甲方提供进度计划要求,计划好所需的人力安排,不能向甲方要求赔偿误工费用。
15、为了统一管理,生活区内设有公共食堂,乙方的工人必须到公共食堂食饭,餐费每月在进度款中扣除。
十、其他事项:
1、乙方要充分了解本工程难度,理解工期不容拖延情况,并保证对此做好充分的思想准备和有效的应对措施和办法,完全接受本协议的所有内容。
2、乙方在签订协议书时应同时缴纳质量保证金万元给甲方,保证金在工程竣工验收合格后七日内还清给乙方。
3、乙方若出现下列问题,甲方有权从工程余款扣减相应费用:
(1)质量不合格;
(2)发生火灾事故,人身伤亡事故;
(3)发生打架、违反建筑方管理规定受罚;
(4)违反环保管理规定而受相关部门的处罚;
(5)因工资纠纷或其它原因上访投诉而产生对甲方造成不良影响。
4、本协议希双方共同遵守各自责任和义务,做到合作完美。
5、本协议经双方代表签字后生效其它未尽事宜,届时双方协商解决。
6、本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
7、本协议书全部工程款付清自动失效。
甲方代表:________________乙方代表:________________
身份证号:________________身份证号:________________
签订日期:________________签订日期:________________
签订地点:________________
施工合同 篇3
第一章 废砂浆回收利用项目总述
第一节 硅片线切割及项目来源
废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。
在光伏产业链中,硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序,切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。
在实际生产中,硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离,液体部分返回工序再使用一次,其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉,或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉,不仅会对环境产生严重的污染,而且浪费了大量的资源,令人惋惜。
随着国家节能降耗,保护环境等可持续发展政策的实施,从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生,并且越来越受到人们的重视。近两年中,相关单位和团体都投入了许多精力,对废砂浆回收利用做了大量的研究工作,产生出一些新技术和新工艺,取得了一定的成果。
废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程,或应用于其它工业领域,都会产生出巨大的经济价值和社会效益,对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。
第二节 生产原料及产成品
本项目生产时的原料为“废砂浆”,另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等,下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。
一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成
废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭(硅棒)切割生产硅片时产生的一种工业废料,它的组成成分并不十分固定,主要成分有:碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉,另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”,一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。
二 碳化硅的性质及光伏产业所用的.碳化硅
1 碳化硅的性质特点
碳化硅的化学成分是碳化硅,因为它的硬度十分高,人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中,没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂(SiO2)与石油焦(C)等原料按一定比例混合后,在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成,这一反应过
程需要消耗大量的能源,平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能,同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳(CO),一氧化氮( NO),二氧化硫( SO2)等有害废气,会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同,又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类,绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高,市场价格也相对较高。
碳化硅的分子式为SiC,是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型,立方型称为β—SiC,它是在1800~20xx℃温度下形成,属低温产物,硬度稍小,主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC,它是在20xx℃以上形成的,硬度较大,一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃,无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3,碳化硅粉的自然堆积密度在
1.2~1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石,在9.2~9.3之间,威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性,所以它的应用领域十分广泛。
碳化硅(碳化硅粉)用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点,最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中,国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。
利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点,碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材
料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。
2 光伏产业切割用碳化硅
光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求,并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系,所以,在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。
硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅,在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种:1200与1500目(极少数采用800和20xx目),且它的粒径范围要求狭窄,晶角要尖锐锋利,绝不能混入大颗粒物质,避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污,要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准(有的企业采用日本JZS工业标准)。
第三节 技术经济指标
1、 废砂浆利用率
废砂浆中的碳化硅含量在65%左右,根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。
2、 酸碱消耗量
生产一吨碳化硅,需要浓硫酸(98%)、烧碱的费用为300元。
3、 水、电的消耗量
施工合同 篇4
合同编号:____________________
签约地点:____________________
审核部门(人员):______________
建设单位(以下简称甲方):______________
施工单位(以下简称乙方):______________
根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:
(二)工程内容:
(三)承包方式:包工包料。
第二条 工程造价为人民币:(大写) 元整。(本价款为含税价款)。
第三条 合同工期
1.双方商定总工期 天。
开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。
2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准(详见附页)和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。
(二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。
(三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购,严禁以次充好。
(二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)合同签署后五日内,甲方付总造价的30%给乙方;
(二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 67 %;
(三)剩余3 %工程款在竣工验收之日起,保修期结束后一次结清。
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
(1)承包人应加强对现场施工人员防火、防盗、工伤、意外等安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
(2)乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
(3)乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”,由甲方主管经理签字;
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方签字:__________ 乙方签字:__________
甲方盖章:__________ 乙方盖章:__________
签订日期:__________ 签订日期:__________
施工合同 篇5
甲方:
乙方:
本着平等、友好、互利的原则,
一、工程承包方式及单价:
1、甲方将桩机工程按___________方式承包给乙方。
2、本打桩工程按_________元/米计价,另加进场费_____元,不含任何税收,公司税点按10%另行计算付款。
二、付款方式:
机械设备进场后,甲方预付工程______________元整给乙方,打桩工程完工后全部付清。
三、计量方式:
计量方式以自然地面至桩底计量。
四、工程工期:
设备进场后施工中,工程变更、群众阻拦、遇到旧基础、大型石块、洞穴、雷雨、大雾和五级以上大风等恶劣气候等不可预测原因工期顺延。
五、甲方应付的责任:
1、施工前,甲方提供桩基础平面图一套。地质资料成果报告一份。负责提供该建筑物的定位控制点,因甲方提供定位控制点不准确而造成的`损失及后果,由甲方负责。
2、甲方负责施工现场的"三通一平"派驻工地代表,对工程施工质量和工程施工进度给予监督。对乙方放线纪录、完成工作量、打桩纪录、桩位偏移尺寸纪录及时进行审核、签证。
3、施工前,男方应提供施工现场地下隐蔽工程资料,如水、电、暖、煤气管道、通讯电缆、地下管线等若甲方没有提供地下隐蔽工程资料,在打桩过程中造成全部经济损失由甲方负责,并承担由此而发生的费用,且工期顺延。
4、甲方负责协调工程施工过程中的一切关系,如因手续问题中途停工,甲方负责乙方工人的生活费及工资并工期顺延。
5、在施工过程中如遇到旧基础、洞穴、地下管线、电缆、煤气管道、通讯电缆、回填建筑垃圾及大型石块,应由甲方负责处理,并负担其费用。
六、乙方责任:
乙方保证按图纸施工,保证工程质量。
七、附则:
以上协议双方签字生效,不得违约。如果因图纸等原因工程施工发生变更,则双方协商解决。
八、未尽事宜,双方协商解决。
本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工并付清价款时自行废止。
本合同壹式贰份,甲、乙双方各持一份。
甲方签字:乙方
签订时间:
签字:年月日
施工合同 篇6
在市场经济下建设单位要实现对整个建设工程的有效掌握就应当能够对每一部分合同所规定的内容进行有效的落实,这就要求对合同全过程进行管理。
1 建设工程施工合同和合同管理的概念
1. 1 建设工程施工合同的概念
建设工程合同是在整个工程的施工过程中约定施工方与工程项目方双方的责任与义务,并且在双方出现违反约定的行为或决定时利用施工合同维护另一方合理权益。建设工程合同约定的时间范围是从双方决定签定施工合同、确定双方地位与关系起开始,直至工程最终完工、并验收完工交付为止,在这个过程中无论双方任何一方出现了与合同中约定的不符合的行为,都应当承担相应的义务与责任。此外工程施工合同还包含着合同责任双方的承诺,而且这种承诺关系是要建立在有偿责任基础之上的,如果出现了问题需要双方根据合同的约定承担自身需要担负的有偿责任。
1. 2 建设工程施工合同的管理概述
对建设工程的施工合同进行管理需要对合同内容进行完全的掌握,国家的建设主管部门、监理单位、工商部门等与建设工程管理相关的机构都会对工程施工合同持一定的管理权力。对施工合同实施的管理工作是通过法律、行政手段来实现的,因此具有一定的强制性特点,其实施的管理对象包括合同履行双方的行为监督、合同履行行为的指导、纠纷发生时的维权、出现违法行为时对行为发出者实施强制制裁等。通过行政、法律手段对施工合同进行监督管理的最终目的是保持建设工程按照合同约定的流程有效实施,并且保持双方的利益与合法权益不被损害。对于建设项目来说施工合同不仅仅是针对施工行为和施工过程实施行为管理和制约的,更对合同的签定、双方职责、义务的履行、施工流程、施工规划、项目验收、工程交工、纠纷和争议处理等等内容相关,只有将这些管理内容全面的涉及才能称之为比较完善的施工合同全过程管理。
2 建设单位对施工合同全过程管理的内容
2. 1 策划实施阶段的合同管理
项目策划实施阶段合同管理的内容主要包括合同管理体系建立的策划和对合同内容的策划等。每一个环节都是有机结合的,任何一个细节出现问题都会对整个施工合同管理工作造成不良的影响。
在合同管理体系策划方面。建设单位一个项目的顺利实施,需要一个有力的管理机构和专业人员,这就需要建立负责合同管理的部门、机构或专管人员,并且进行组织划分与责任明确,通过分析合同关系里规定的双方利害关系,对合同监管的任务进行合理划分。在一个建设工程项目中,需要签定的合同很多,如设计合同、施工合同、勘察合同、监理合同、供应合同、等等,这些合同之间存在复杂的关系,这就需要这个机构或人员进行协调、监督、检查,必要时还需要根据合同和有关规定进行索赔。
在施工合同内容的策划方面。在合同的管理组织结构明确划分之后,需要对每一条合同内容进行详细的分析和策划,无论从具体的条款文字、措词上,还是从合同所约定的责任、义务、赔偿规定上,都应当保持在合理的区间范围内。
2. 2 签订阶段的合同管理
合同的签定对管理工作的要求是保证合同中不出现任何有悖公平、有违法制的条款和内容,对其中存在的不足进行全面的分析指正,最终确定合同的准确性、公平性。在合同签订的过程中管理内容主要包括四个方面: 第一,要掌握合同条款与约定中对风险因素的涉及情况,是否对可能发生的风险做出了全面的预测,需要针对可能发生的风险因素以及后果分担的比例等进行详细、明确的条款规定; 第二,主合同内容包括与建设项目施工相关的各个环节规定,比如项目建设内容的承包形式、具体的承包责任、项目施工标准、项目进度控制、价款控制等等,这些内容都决定着项目是否能够有效的落实和实施,需要在合同条款中进行特别明确的说明; 第三,管理合同评审,合同评审的工作内容主要针对其中的条款是否符合合同管理制度的相关标准,例如其中的有关争议处理内容和条款是否符合有关规定、施工进度条款的制定是否符合施工要求等; 第四,合同正式签订,这个过程需要在合同责任双方工作人员均在场的条件下完成,如果项目通过招标方式实现,还需要公开公布中标结果,投标结果的公示需要完全按照规定来进行,经过一定期间的公示期之后,由双方签订施工合同并履行其它相关责任。
2. 3 施工阶段的合同管理
施工阶段合同管理内容是针对施工过程的日常行为开展的,主要包括四个方面的内容。第一,对合同条款履行情况的跟进和管理,要求施工过程中工程承包方根据施工的不同阶段进行相应的职责履行,对没有与合同约定同步进行的行为进行监督、干预,并引导至正常的施工进度与合同要求上来,对于在施工过程中出现的违背施工合同条款规定,而做出的不合理行为,或者提出的不合理要求,协商解决不成可通过法律手段寻求自身权益的维护,这一个监督与管理的过程是深入到施工过程的每一个时期内的,是一个长期的跟进管理过程; 第二,随着项目施工行为的推进会出现一些风险和变化因素,对项目造成一定的影响,在这种状况下应当对合同内容进行及时的补充以完善施工合同,以恰当的符合施工具体情况; 第三,在由于人为原因造成工程项目正常施工进度或效果受到影响时,需要根据合同要求责任方承担索赔责任;第四,由于合同中未详细说明的细节引起的双方争议应当根据合同对平等、协商解决问题的原则,由合同管理者出面解决争议。
2. 4 竣工阶段的合同管理
当工程完工后所涉及到的与合同管理的工作就是按照合同约定正常的履行、验收、交工等工作,而后对项目相关的合同资料进行整理与保存,保证在项目后期出现售后维修需求时能够有解决问题的合同资料依据。当工程合同关系的双方完成项目交接后,施工合同和档案需要移交至建设工程的管理部门妥善保存。
至此整个施工合同的完整管理过程就基本上完成了,不过在项目后期双方的合同关系仍然是存在的,因为施工方还有一个保证施工项目质量的责任,这项责任要在后期持续一段时间内的建筑投入使用后才能够分辨出来,所以合同档案的管理一定要完善、到位。
3 建设单位对施工合同全过程管理的优化和保障策略
目前我国的建设单位在施工合同全过程管理上基本已经做到比较完善了,但也存在一些问题,这就要加强合同全过程管理的水平、实现管理的不断优化,利用一些特定的改革策略才能实现。首先,需要加强对整个合同管理体系的管理力度,运用科学的管理方法来落实每一项合同管理工作,将具体的合同管理工作与实际项目结合起来,加强合同的执行力,全面的发挥建设单位对施工合同全过程管理的有效职能。
其次人,对合同管理的工作人员进行业务能力的培养,针对我国的建设单位的实际情况,有的建设单位的管理人员不是专业人员,这就需要以专业案例的形式进行培训全面提升合同管理工作的专业水平,同时通过正面与反面案例学习的方式,对合同管理工作人员进行有效的实践性培训,有效提高其工作水平。最后,加强合同管理工作的合法性,实施严密的审核制度,避免因条款漏洞造成合同双方之间的利益纠纷或者冲突。
4 结束语
建设单位的全过程合同管理对于项目本身来说意义重大,由于全过程的合同管理内容非常复杂,因此需要由拥有综合性专业素质较高的管理人员才能担当,面对目前施工合同管理中存在的少量问题,只有以严谨的、科学的工作态度、严格的管理制度来对待每一环节,才能使建设单位的全过程合同管理得到不断的优化和综合水平的有效提高。
施工合同 篇7
建设单位:
施工单位:
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,甲方同意由乙方承担“ 百扬超市 ”项目配电安装工程施工,为明确甲乙双方的责任、权利和义务,特签定本合同,以便双方共同遵守执行。
第一条、工程概况
工程名称:“百扬超市”
工程地点: 九眼桥
工程分项名称:1000kVA箱式变压器安装工程
第二条、承包范围
新装1000kVA箱式变压器一台 ,完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作,工程内容包括:电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。
第三条、承包方式
本合同为双包工程,实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工,设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906—91、TEC—298以及GB7251—1997国家现行规范及电力行业的相关要求。
乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。
第四条、合同工期
1、配电工程安装调试完达到验收合格标准,具备设备带电运行条件,总历工期为50个工作日。
2、施工工期在下列情况下顺延:因不可抗力原因及国家政策性变化。
3、本协议生效后,乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续,收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。
第五条、工程总价和付款方式
一、工程总价:经双方协商,本工程合同总价定为: ¥950000.00元正(大写:玖拾伍万元整)。
1、此合同总价不包含政策性收费(预付电费等);
2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工,由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。
二、付款比例:
1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即¥475000.00元正(大写:肆拾柒万伍仟元整)作为工程预付款;
2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即¥427500.00元正(大写:肆拾贰万柒仟伍佰元整)作为工程进度款;
3、工程完工通过电力部门验收合格,通电之日付清工程尾款 即¥47500.00元正(大写:肆万柒仟伍佰元整)。
4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。
第六条、甲方职责
一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。
二、按合同约定支付工程款。
三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。
四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。
第七条、乙方职责
一、负责办理供电部门相关手续。
二、设备材料采购及工程施工。
三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工,因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。
第八条、质量与验收
一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定,如检验质量不合格,由乙方返工至符合要求为止,并承担一切费用 。
二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。
三、双方对工程质量有争议,以通过供电部门的验收通电为准。
第九条、争议、违约和索赔
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的,可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
二、双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程。
1、合同确已无法履行;
2、双方协商同意停止施工;
3、调解要求停止施工,且为双方接受;
4、仲裁机关要求停止施工;
5、法院要求停止施工。
三、违约
1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的 5% 进行赔偿,工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。
2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金(双方另有约定的除外)。
四、协议生效
本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,每份具有同等法律效力,双方约定本协议签字盖章后生效。
发包人:
承包人:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
签订日期:
签订日期:
施工合同 篇8
甲 方:___________________________
乙 方:___________________________
为保护甲乙双方的合法权益,保证施工工程的质量和工期,根据《中华人民共和国民法典》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同,双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:__________________________
2、施工地点:__________________________
3、施工范围:乳胶漆
4、乳胶漆采用____________牌弹性乳胶漆、腻子采用____________牌弹性腻子。
二、施工质量和标准
施工时,乙方严格按着甲方要求,进行施工,保证工程表面平整,不存在裂缝等,其他达到甲方工程要求。
三、施工日期
开工日期:__________________________
竣工日期:__________________________
四、甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件。
3、组织施工单位,质监部门对工程的验收。
4、负责及时支付工程款。
5、甲方负责提供乙方施工所需要的水、电、仓库及工人住所。
乙方责任:
1、严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工。
2、组织人员进场,并保证施工质量,按时完工。
3、在施工期间做好现场防火,防盗及安全生产工作,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具,机械由乙方负责配备。
5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施,如安全绳,安全带,安全帽等。
6、负责保管由甲方提供的材料及工具,如丢失或损坏由乙方按价赔偿。
7、如出现材料的丢失或材料超出消耗,及施工质量造成的损失,其材料等费用,由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方监理和质监部门的管理,检查,监督。
五、承包方式及付款方式
1、承包方式
包工包料乳胶漆_____元/平方米。
工程量约_____平方米,验收后以实际工程量结算。
2、付款方式
1、合同签订后甲方付给乙方施工定金______元。
2、按工程进度付款。
3、弹性腻子施工完毕后付工程款的_______,面漆施工完毕付工程款的 _______,工程验收后付至工程款的_______,剩余5%作为质保金。
质保期满后无息返还给乙方。
4、质保期为一年
六、违约责任
甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任,如有违约,违约方承担一切责任。
因不可抗因素造成工期延误除外,工期顺延。
七、附则
1、本合同自双方签字后生效。
2、本合同未尽事宜,双方本着实事求是的原则协商解决。
3、本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效率。
甲方:__________________ 乙方:_______________
______年 ____月____ 日 _____年 ____月____ 日
施工合同 篇9
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方把翊居花园小区工程楼梯间大理石踏步及踢脚线,小区室外地坪、网点外墙的干挂大理石墙面工程分包给乙方施工,经甲、乙双方充分协商,达成如下合同条款。
一、工程概况:
1、工程名称:小区
2、工程地点:江北
3、工程内容:楼内大理石踏步、踢脚线及小区的室外地坪、网点外墙干挂理石
4、工期:20xx.10.25--20xx.6.30
二、工程承包范围:本工程属全部包工包料给乙方。
三、承包价格:楼内大理石踏步、踢脚线及小区的室外地坪125元/㎡,网点外墙干挂理石:310元/㎡。合同价款:捌拾万零贰仟元整(¥8020xx.00元,以实际完工减尺数量为准)。
四、付款方式:双方签订合同后,甲方付乙方:拾万元整,每栋楼根据工程量,甲方有关人员验收合格后,按期工程款的80%支付,待乙方完成全部工程,经甲方验收合格后15日内一次性付清工程款。
四、施工质量要求:
1、质量等级为合格;
2、石板规格:按甲方指定石材制作安装。
3、乙方施工时注意安全,做好防护工作,工完场清、文明施工的原则,该项的垃圾要及时清除。
五、施工工期
按照甲方工期,制定施工计划,确保按期完工。
六、双方责任
1、乙方必须听从指挥,服从安排管理,由甲方提供施工图纸,以便乙方施工。
2、乙方必须安排有技术、有经验的工人施工,并按操作规范进行施工,一旦出现质量、安全事故,均由乙方负责。
3、作业人员进入施工现场应遵守各项安全文明制度,若违章视情节轻重给予当事人批评教育,若累教不改可清出场。
4、乙方进入工地施工期间,甲方要为乙方施工提供一切便利条件。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,履行完毕后自然失效,如有未尽事宜,经双方协商补充协议,作为本合同的附件与主合同同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇10
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、工程概况
工程名称:荣昌区南部安置3、4号点整改施工工程。
工程地点:荣昌区南部新区。
工程内容:4号点(许有刚等户)栋屋面瓦施工、屋面防水卷材(含基层处理),天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)以及其他整改项目。
承包范围:分两步实施:第一步,先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工;第二部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步(含做滴水线)、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)工程的施工;以上分项工程施工,均包括材料采购(包括施工必须的辅助材料)、运输、安装施工,以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集(交甲方)等工作内容。
二、合同价款及结算
本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为1036m2,综合单价为60元/ m2;屋面防水卷材(含基层处理),共计290㎡,综合单价为14元/ m2;梯步栏杆(厚度90丝)综合单价100元/m,割梯步砂浆抹面(含滴水线)综合单价28元/ m2;梯步间刮仿瓷涂料(三遍)综合单价8元/ m2;天沟砂浆面分项工程共计240m2,综合单价18元/ m2;梯步不锈钢栏杆300m/单元,高度按设计,4楼悬空平面栏杆高度为1.2m,综合单价为100元/m;楼梯间地坪含摸光(包括回填夯实),砼厚度5cm,综合单价为38元/m2 ;整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据,按实决算。以上分项工程的施工综合单价是按照施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的,包含以上整改工程采购安装过程中所发生的一切费用(包括损耗和税金)。
三、付款方法
甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款;
1、屋面整改工程施工完毕,经检查合格后,支付屋面工程进度款的90%;
2、其他整改工程按进度分期支付,全部整改工程完工并验收合格后,办理工程结算,决算完成后一个月内支付结算总价。
四、合同工期
该整改工程采购施工工程必须服从每幢楼的施工进度计划要求,在协仪确定的时间内完成施工。
1、屋面所有整改工程工期共计20天;
2、其他分项工程的工期按实际情况确定。
五、质量标准
施工质量标准:按国家现行的质量评定标准及技术验收规范。施工质量等级为合格。
产品质量标准:所用的材料须达到行业标准规定的要求。
六、甲、乙双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务:
1)甲方协助乙方寻找材料的存放场地和施工场地,提供施工所需的'水、电源等,水电费用由乙方负责。
2)甲方提供盖瓦分项工程的施工塔吊,供乙方施工之用。
3)按时组织工程验收。按合同规定支付工程款。
2.乙方的权利和义务:
1)乙方在合同生效后应立即组织材料采购和人员进场实地勘察。并根据现场的实际情况,按甲方的施工步骤,在合同生效后的3天内编制完成施工组织设计送交甲方审查,做好施工准备工作,立即进场施工。
2)乙方须按国家和重庆市有关规定提供材料三证。
3)施工现场的产品保护工作由乙方自行负责。
4)乙方必须有施工技术、管理人员常驻现场,负责履行施工协议,按照协议要求组织施工,保质、保量、按期完成协议所规定的工作内容;否则,造成的损失由乙方自负。
5)乙方须向施工人员进行安全文明施工教育,施工中要加强施工安全管理;要服从甲方的施工、安全管理,否则乙方要承担由此产生的安全、质量经济损失。
七、违约责任
协议签订后双方必须严格遵守,若有违反,违约者赔偿守约方经济损失按协议总价的10%计算。
八、争议或纠纷处理
本合同在履行期间,双方发生争议时可采取协商解决或请有关部门进行调解,或请荣昌区市仲裁委员会进行仲裁。
九、合同生效
双方签字后本合同生效。本合同一式三份,甲乙双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。
甲方:______乙方:______项目部负责人:______
签约时间:_______