【#句子大全# #申请延职申请书#】不同的事物有着各自特定的需求，因此也需要相应的申请书来表达。在我们的日常生活中，我们都或多或少会接触到写申请书的情况。对于申请书，你对它有多少了解呢？为了满足您的需求，励志的句子的编辑特别为您制作了这份详尽实用的“申请延职申请书”申请书，以下观点仅供参考！
申请延职申请书(篇1)
医保申请延缴申请书——给您的生活带来保障
医疗保险是保障人民健康的重要制度，为广大民众提供身体健康和医疗保障。随着社会的快速发展，医保缴费成为人们生活中的重要一环。但是，由于种种原因，每个人在缴纳医保费用方面的情况并不相同，在实际生活中很多人可能会出现无法按时缴纳医保费用的情况。如果这个时候，不及时处理这个问题，就会让人们的生活带来长期不稳定因素，甚至会给其家庭带来很大的财务压力。
那么，如果您无法按时缴纳医保费用，应该怎么做呢？这里推荐的是医保申请延缴申请书。
首先，让我们了解一下，医保申请延缴申请书是什么？
医保申请延缴申请书是指缴款人因工作变动、出差、因病住院等原因，不能按约定时间缴纳医保保险费或者医疗费的申请，经医保局同意，可以将费用延迟缴纳，让您更加灵活地管理自己的财务，并确保自己及家人的保险权益。
其次，了解一下到底什么样的情况会导致需要申请医保延缴呢？
一般来说，需要申请医保延缴的情况有以下几种:
1. 因个人身体原因需要住院治疗，无法在规定的时间内缴纳医保费用。
2. 因加班等原因，无法在规定的时间内缴纳医保费用。
3. 因性质变动、工作调动等原因，无法在规定的时间内缴纳医保费用。
4. 因生产等特殊原因，无法在规定的时间内缴纳医保费用。
如遇以上情况，您可以通过填写医保申请延缴申请书并向当地的医保管理机构申请，如经批准，您可以获得一定时间的缴纳宽限期，避免因医疗保险缴费逾期而导致的不良影响。
最后，了解一下医保申请延缴申请书需要怎么填写呢？
医保申请延缴申请书应包括以下内容：
1. 缴款人的基本信息（包括姓名、身份证号码等）。
2. 延迟缴纳的原因和具体情况（如因生病住院等）。
3. 延期缴纳的时间。
4. 保险公司的相关规定，并附上符合条件的材料。
5. 申请人的联系方式（包括电话、地址等）。
填写完毕后，需要将申请书通过各地的医疗保险管理机构进行审核，审核通过后可获得缴纳医保费用的宽限期。当然，需要注意的是，如果您已经拖欠医保费用，需要尽快解决，而不是仅仅求助于延缴。
总之，医保申请延缴申请书虽然不是最好的做法，但是对于突发的情况，它能够让您及时解决问题，保障您的权益。因此，我们需要在加强理财管理的同时，注重自身权利保护，从而为稳定的生活提供坚实的保障。
申请延职申请书(篇2)
延交社保费申请书
尊敬的XX社保局：
我是一家中小型企业的负责人，首先感谢社保局多年来对我们企业的支持和关心。我特此致信，申请延交社保费的政策，希望能对我企业的经营产生积极的影响。
我所在企业是一家新兴的创业型企业，主要从事创新科技行业的研究与开发。公司成立不到两年时间，现创业初期的压力依然较大。我们积极寻求各方面的支持，使公司能够持续发展。
一方面，由于行业竞争激烈，企业生存压力巨大。我们在研发投入、设备更新、市场拓展等方面需要大量资金投入，这导致我们在支付社保费方面有一些困难。缴纳社保费是一项很重要的事情，但是限期缴纳社保费的严格要求，给企业的资金流转带来了较大的负担。如果能够延期缴纳社保费，将对我们企业的资金流转起到积极的推动作用，并且更好地保障员工的权益。
另一方面，由于企业规模相对较小，人事和财务部门的管理人员也相对有限。在公司日常运营中，我们不可避免地会面临各类问题，例如员工的离职、工资的结算等。当遇到这些问题时，我们需要投入更多的人员和时间进行解决，而这也无形中增加了企业的运营成本。如果能够延期缴纳社保费，将减轻企业在财务管理方面的压力，使我们能够更好地解决日常问题，提高企业的管理水平。
此外，我们也要承认，延期缴纳社保费是一个最起码的请求，尤其对于新兴企业。我们作为企业家，一直致力于创新和发展，为社会经济的进步做出积极贡献。扶持创新型企业的发展是社会各界的共同愿望，我们希望社保局在政策执行上能够更加灵活和人性化，给企业提供更多的支持与帮助，推动新兴产业的蓬勃发展。
在我看来，延期缴纳社保费并不是一项长期的政策，它只是一种暂时的帮助。我们也很明白，社保是企业和员工权益保障的重要组成部分，我们会尽力保持缴纳社保的及时性和完整性。我们将与社保局积极沟通，寻找更好的缴费解决办法，健全社保制度，建立良好的企业形象，为经济发展贡献力量。
最后，再次感谢社保局多年来的关心与支持，我们将会继续努力，为国家的经济进步和发展竭尽全力。如果能够延期缴纳社保费，将对我们企业的发展起到积极的促进作用。期待社保局的谅解与支持。
谨此致礼
企业负责人 XX
日期
申请延职申请书(篇3)
延交社保费申请书
尊敬的社保部门：
我是某某公司的员工，我在此申请延交社保费的事宜。由于个人原因，我无法按时交纳社保费，因此特此向贵部门申请延期缴纳。
首先，我非常珍惜自己的工作，并一直以来遵守公司规定和遵循职业道德，履行工作职责。然而，最近我面临了一些困难和突发情况，导致我目前无法按时交纳社保费用。我深感抱歉和愧疚，也希望能够得到贵部门的理解和帮助。
具体来说，我遭遇了家庭紧急事件，需要支付一笔大额医疗费用。虽然我尽力寻找其他支出方案，但机缘巧合的不利因素使得我无法如期缴纳社保费。我清楚社保费的重要性，它不仅关系到我的个人权益，也关乎到公司和社会的整体利益。因此，我希望能够得到贵部门的理解和宽容，允许我延期缴纳社保费。
为了弥补这次的延期，我愿意提供一份详细的还款计划，并承诺在延期后的指定时间内一次性补交社保费用。我的个人信用良好，且多年来一直遵守交费规定，从未产生拖欠现象。我相信，贵部门能够对我的情况给予特殊考虑，并帮助我解决当前的困境。
我也承诺，今后会加强个人理财意识，确保按时交纳社保费用，以免给贵部门带来不便。我将积极寻求应对突发情况的方法，并在遇到困难时尽量提前向公司和社保部门报备。我明白自己是公司中的一员，有责任和义务履行个人义务，同时也有权益和需求需要得到保障。
最后，我再次向贵部门表达我的诚挚歉意和请求。我坚信您会理解我的处境，并帮助我解决当前的困难。如果给予我这次延期的机会，我将感激不尽并立即采取措施尽快缴纳社保费。
期盼贵部门的谅解与支持，我衷心感谢贵部门一直以来为员工着想的工作态度与贡献。谢谢！
此致
某某公司员工
日期：
申请延职申请书(篇4)
“小……”樱想说些什么，可是说不出口，这个孩子可是自己亲手将她推下暗黑之渊的。晨宇看出了什么，走过了拍了拍樱的肩膀说：”没事，这孩子已经回来了。“
打开了OICQ
聊天记录停步去年的深秋
最后的挽留
没有说出口
我们还是朋友
是那种最遥远的朋友
你给过的温柔
在记录之中
全部都保有
你灰色头像不会再跳动
哪怕是一句简单的问候
心贴心的交流一页页翻阅多难过
是什么坠落升空
又想起你曾说的陪我到最后
暖色的梦变冰凉的枷锁
如果时光倒流我们又能抓得住什么
雨轩的手机响了起来”轩轩，你最近都不理我了~人家好无聊“
”别闹，是不是樱的申请成功了？“
”当然，我们家小樱是大~美人！怎么会失败。“当大家听到时都不明白是什么成功了，第一个开口的是樱岚血”什么啊“
轩立刻笑了，那笑容像二月的风所有人都被惊艳了。”咳咳。“司羽开口了”我和轩帮樱申请了偶像专职。“
当所有人都在愉悦中交谈时，轩在心里说“樱，这次我一定要把你抓住！”。
（小隐：五早就发表了，大家如果在本网站找不到可以查冥界公主的呆萌王子（五）打垮）
四年级:韩阁雨
申请延职申请书(篇5)
学费延交申请书
尊敬的学校领导：
您好！本人因特殊原因，无法按时交清本学期的学费。在此申请延期交付学费，请您在审核中给予支持和帮助。
首先，本人是一名大学生，家庭条件不太理想，经济压力较大，每个学期都需要全力以赴地争取奖学金和勤工助学金，才能勉强支付学费和生活费用。而这个学期，家里出现了突发情况，需要大量的资金支票，使我无法及时缴纳学费，希望学校能够理解和支持。
其次，本人学业成绩一直保持在较高的水平。经过多次家庭经济困难认证，我如实向学校通报了家庭情况和财务状况，并获得了部分资助。然而，本人不愿因经济原因影响了学习成绩和未来的发展前途。因此，希望学校能够给予更多的理解和支持，帮助我度过这个难关。
最后，本人承诺会尽快筹措起支付学费所需的资金，并按时缴纳所有欠款，维护学校的声誉和自己的诚信度。希望学校领导能够体谅本人的特殊情况，并在审核中给予支持和帮助，本人在此深表感激和敬意。
此致
敬礼！
申请人：XXX
20XX年XX月XX日
j458.cOM更多句子大全精选阅读
证延期申请书
社会在进步，时代在发展，生活在改变，经常能收到一些别人转发的经典短句，我们可以从句子中揣摩分享者此时的想法。你最近都收录了一些什么样的文案呢？急你所急，小编为朋友们了收集和编辑了“证延期申请书”，欢迎你的品鉴！
证延期申请书(篇1)
延期举证申请书
申请人：****公司
法定代表人：***
地址：****
申请事项
请求人民法院同意申请人延期举证。
事实和理由
申请人诉****8公司买卖合同纠纷案已由贵院受理。申请人涉案部分证据材料在经办员工处保管，现经办员工因公出差未能在举证期限届满之日赶回。为保障申请人的诉讼权益，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十六条的规定，请求贵院准许申请人延期举证至2xx年月日。
此致
***市人民法院
申请人的代理人：
二一二年九月十四日
证延期申请书(篇2)
单位（子单位）工程名称 ###
致：深圳市xx工程建设监理有限公司（项目监理机构）
根据施工合同条款 20.2条 的规定，由于5月11日大暴雨影响的 原因，我方申请工期延期，请予以批准。
附件：
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的###工程，5月份正处于是主体结构施工阶段，5月11日降雨量达到100毫米，属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工，全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏，为了达到施工现场的复工要求，组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求，申请工期延期3天。
请予批准！
项目经理部（项目章） 项目负责人：
日 期： 20xx 年5月31日
证延期申请书(篇3)
致：xx县百公里xx生态城镇经济走廊xx段xx中度治理和一般治理 项目部北京当代园林工程监理有限公司xx监理部由xx市沈达园林绿化有限公司承建的xx市百公里xx治理与生态修复工程xx县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准！
xx市沈达园林绿化有限公司
xx县xx治理堤内绿化七标段项目部
20xx年5月25日
证延期申请书(篇4)
申请人：____________土地整理储备中心
地址：__________________
被申请人：陆某，男，19xx年3月27日生，苗族，农民，湖北省某县人，住湖北省某县高乐山镇龙坪村一组。
请求事项：_________________________________________。
请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由：_________________________________________________。
关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案，业经____人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》64条，《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期举证。
此致
敬礼！
申请人：____土地整理储备中心
申请日期：20___年__月____日
证延期申请书(篇5)
申请人：____________，女，______岁，___族，______省______市人，______民营企业经理，现住______市______区______路______号。
请求事项：
对于申请人与______经贸公司货物购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。
事实和理由：（应详述事实与理由，此略。）为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
申请入职申请书6篇
在经过深思熟虑之后，笔者为大家选择了“申请入职申请书”，并且在当今社会快速发展的背景下，掌握申请书的写作技巧已经变得非常必要。申请书是指个人或者集体向企事业单位等机构提出申请时所使用的一种文书。因此，为了能够帮助到大家，我们提供这篇申请书的相关参考和借鉴。
申请入职申请书 篇1
XX学校领导：
您好！
我女儿谢XX，原在本市XX区XX大街XX路XX小学X年级就读。从XXXX年下半年起，我和爱人受XX公司委托，需要常年到全国各地出差，一年之中在家里呆的时间实在不多（有我公司的证明为据）我女儿如果还继续在原先的学校读书，就会经常一个人在家，这种情形实在很叫人担忧。
为了解决这个问题，我将女儿寄养在外婆家，而外婆家正好就在贵校对面的XX花园。为此，我特地向贵校提出申请，期望我女儿能转入贵校学习。
我女儿在XX小学读书时，是班长和学校少先队大队长。她学习认真，思维敏捷，成绩优秀，年年都被评为校级“三好学生”。去年还被评为省级“三好学生”。
我女儿各项素质都很出色。她从小就喜欢唱歌，去年曾获市XXX杯少年歌咏比赛一等奖。同时，她还是校羽毛球队主力队员，对其他体育运动也很感兴趣。她的小提琴也很棒，曾参加过市级比赛，获得第3名。
期望学校领导根据我的实际困难和孩子的学业表现，接收我女儿进入贵校就读。万分感激！
此致
敬礼！
xxxx
20xx年x月x日
申请入职申请书 篇2
尊敬的中国先锋队组织：
我是一年级一班的学生，今年已经七岁了。我自愿申请加入中国少年先锋队，成为一名优秀的少先队员，戴上鲜艳的红领巾。
我要做个好孩子，听老师的话，努力学习，认真完成作业，爱护公物，团结同学，积极参加学校的各项活动，以实际行动争取早日入队。
此致
敬礼！
申请人：__________
________年___月___日
申请入职申请书 篇3
敬爱的学校团支部：
您好!
我虽然对中国共青团的认识不是很了解，但经过上次的落选，使我对团的认识有了进一步的了解。但我更加知道，作为新世纪的青少年都有自己的目标和理想，也为此而去奋斗、拼搏。因为这样，我就想加入青年人自己的组织——中国青年团。
我从同学口中得知，共青团是中国领导的先进青年组织，是广大青年在实践中学习的学校，是中国的助手和后备军。正是如此，我更想加入共青团。
中国青年团是中国领导下的先进青年群众组织，我志愿参加中国青年团。
中国青年团是青年积极分子的组织，青年群众的核心，它联系广大青年群体使进步青年可以在组织中得到进一步的教育，在社会取得更好的成绩。参加青年团，可以使自己在思想上取得更进一步的升华，使自己不要在一些事情上犯思想性的错误。
我在班上的各方面表现比较好，思想上积极要求进步;尊重老师，能与同学打成一片;上课能认真听讲，下课认真完成老师布置的各项作业。能虚心向同学学习，在学习上能帮助同学;每次打扫卫生，我都认真完成自己的工作。在家里，我能认真学习，有时也主动帮助父母做家务。如果组织接受我加入共青团，我将承认团的章程，愿意参加团的一个组织并在其中积极工作`执行团的决议。我将在团组织内认真学习，虚心听取团组织的意见，不做出任何违反团章的行为。
我对自己也有一定的要求：一，要刻苦学习;
二，对工作认真负责;
三，和同学和睦相处。以上的要求对我来说不是很难，要做好也不是很难，关键是在有没有认真对待。我已经一步一步地向前迈进，达到目的`之后，不会对自己放松要求，还要比以前做得更加好。
如果我被选入了，我会积极为团作出贡献。首先学习团的基本知识，然后利用宣传委员的职务把团的知识宣传给每一位学生。要按时完成团组织交给的任务，同时也要遵守团章的规定，维护团的义务。相信我，我一定会做到的。
我希望团支部可以给我一个机会，让我加入中国青年团，我将会尽我自己的能力做好团组织布置的工作。即使这一次团支部没有批准我，我也不会放弃，我将洁身自律，改正自己的缺点和错误，严格要求自己，争取早日加入共青团。
此致
敬礼!
申请人：________
________年_________月__________日
申请入职申请书 篇4
尊敬的少年先锋队组织：
我申请加入中国少年先锋队。中国少年先锋队是中国创立和领导的中国少年儿童的群众组织。党委托中国共产主义青年团直接领导少先队。我愿意佩戴鲜艳的红领巾。红领巾是红旗的一角，是革命烈士用鲜血染成的。戴上红领巾，我要遵守队的章程，为红领巾增添新的荣誉，要“勤奋学习，快乐生活，全面发展”，努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。
申请人：
申请日期：
申请入职申请书 篇5
尊敬的校领导：
您好!
我是__小学学生__(女，____年8月20日出生)，就要成为一名中学生了，我最大的愿望就是能进入城郊中学学习，因为有缘让我认识了__中学。20__年夏有幸成为了该校俱乐部一名会员，当年并代表城郊中学参加全国在湖北黄石举行的中学生运动会(乒乓球比赛项目)，并取得了较好的成绩。短短几天的赛事，经过带队教师和队友的介绍，使我对__中学有了充分的了解，此后，我更加重视学习、更加爱好体育运动。在我的心里学习和运动已构成相互促进的动力。目前我的乒乓球技术进一步的提高，20__—20__年已连续两年取得全市乒乓球比赛女子甲组第二名的好成绩。
乒乓球运动是我的业余爱好，让学习成绩更好是我不断努力目标。有良好的学习环境，就能造就出优秀学习型人才，城郊中学是我最梦想的选择该校有团结互助的传统美德，有比、学、赶、超的学习氛围，更有解疑答难、乐于施教的好教师和好领导。机会是可遇而不可求的，如果校领导给了我这一次机会，我会不断总结经验和教训，做好敢吃一切苦的思想准备，树立战胜一切困难的必胜信心，努力以优异的成绩完成三年的初中生活。决不会让学校领导失望。我不明白这种提法是否妥当，但恳请领导研究我的申请。
此致
敬礼!
申请人：申请书模板
__年__月__日
申请入职申请书 篇6
尊敬的中国少年先锋队组织：
您好!
我叫xx，是一年级的学生，我自愿申请加入中国少年先锋队。
我知道少年先锋队是中国共产党领导的，我要听党的话，做党的.好孩子。老师告诉我说，红领巾是红旗的一角，是革命先烈的鲜血染成的。
每当看到高年级的大哥哥大姐姐戴着鲜艳的红领巾时，我的心里就充满了羡慕和向往。成为一名光荣的少先队员一直是我入学以来最大的梦想。
我戴上红领巾后，要做到上课认真听讲，积极回答问题，好好学习，天天向上。
此致
敬礼!
申请人：xxx
日期：20xx年x月xx日
个人延期申请书
经过细心的考虑励志的句子为您编辑了“个人延期申请书”。时代发展日新月异，很多事项都需要使用到申请书。申请书是集体或者个人向单位表达愿望的时候经常会使用的一种书信。相信一定会对你有所帮助！
个人延期申请书(篇1)
申请人：_________________，性别：_________民族：_________，__________年_____月_____日出生，住__________市__________街__________号楼__________单元__________号，电话：_________________。
被申请人：_________________，性别：_________民族：_________，_________年__________月__________日出生，住__________市__________巷__________号__________单元__________，电话：_________________。
申请事项：_________________请求贵院延期开庭审理申请人与被申请人劳动争议一案。
事实与理由：_________________
被申请人__________诉申请人__________劳动争议一案业经贵院受理，法庭定于__________年__________月__________日开庭审理，但申请人基于身体原因不能按时到庭，且需要调取新的证据，根据《中华人民共和国民事诉讼法》146条“有下列情形之一的，可以延期开庭审理：_________________(一)必须到庭的当事人和诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭，调取新的'证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的;(四)其他应当延期的情形”之规定，特请求贵院延期开庭审理本案，望贵院批准。
此致
__________市人民法院
申请人：_________________
__________年__________月__________日
个人延期申请书(篇2)
建设单位：北京信远筑诚房地产开发有限公司
监理单位：北京建院金厦工程管理有限公司
感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：
一、总包单位的影响：
因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。
二、停水的影响：
由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理。
三、气候影响：
自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。
鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
此致！
北京世纪恒远园林绿化工程有限公司
20xx年7月22日
个人延期申请书(篇3)
由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求，现我司将具体导致工期延后原因做出分析，并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下：
本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层，正负零以上为14层，其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业，2层为商业及餐饮，3层为商业、餐饮及康体会所，4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。
本工程占地面积大，地下水较多，流沙现象严重;由于为酒店工程，因此分包单位较多，且工期紧张，在施工过程中各分包单位需穿插施工，协调难度相对比较大;再者由于设计的原因，图纸变更频繁，工程量增加较多，且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。
本工程合同约定具体的开工时间按开工报告，总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为10月28日，按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为20XX年4月9日。
本着实事求是的原则，现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下：
(一)、基础±0.00以下：按合同计划完成时间为2010年1月15日，实际完成时间为2010年5月1日，比合同时间延后105天，原因如下：
1、我司虽于2010月28日进场，但此时现场其实根本不具备全面开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为2010年1月20日，工程桩还没有全部施工完成，工程桩第三方检测也还没有检测，(最终检测完成时间为2010年1月22日，此时桩基工程还未通过质检站验收)因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工，从而使得基础工程严重拖后，由于此项原因直接影响工期50天。
2、我司在进行承台施工时，由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作用，导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层，从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙，使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题，但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。
3、我司自年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起，便一直处于频繁的设计修改之中，使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改，基本都是
在电子版基础上施工，导致我司无法对人防部分进行同步施工。导致地下室人防施工无法顺利推进，直接影响本工程工期滞后10天。(详见工程指令LNTD/LOTD/PM/I-013.017.018.019.021.022.024.025.026.027.029.030.032.036.037.039.041.042.043.044)
(二)、群楼四层以下工程：按合同计划完成时间为2010年3月16日，实际完成时间为2010年6月10日。
1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行，有局部还造成返工情况，由此导致的工期延误10天。(详见设计变更工程指令
LNTD/LOTD/PM/I-046.047.050.053.057.058.060.061.063.065.066.067.068.069.070.072.073.074.076.077.078)
2、为了加快速度，抢期施工，我司对砌体工程作了特别人员安排和部署，即裙楼部分每一楼层安排一个砌体班组，但正当裙楼砌体完成约70%时，贵司于2010年7月16日下发暂停施工令要求对裙楼部分墙体进行暂停施工(后直到2010年8月4日才下发联系单要求复工)。而在此期间我司遭受了大量窝工损失，虽极力补救，但短时间内还是导致了大量砌体工人的流失。此事件对工期造成了极大的影响。
3、由于贵司对裙楼砌体部分的变更修改导致裙楼酒店墙体大量返工(详2010年1月28日蓝图与2010年6月30日蓝图可对比查阅)，由于此次的修改变更使得裙楼砌体移交时间向后严重推迟，装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟，裙楼验收时间也相应推迟，尽管我司对此部分工程正积极增加人员，抢期施工，但对本工程最后竣工时间的延误和影响是不可能消除的。
(三)、塔楼结构施工阶段：按合同计划完成时间为2010年6月4日实际完成时间为2010年10月21日。
1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行，有局部还造成返工情况，由此导致的工期延误19天。(详见设计变更工程指令
LNTD/LOTD/PM/I-079.080.081.083.086.088.094.090.095.096.098.099.100.104.105.107.109.111.116.119.120.123.126.129.134.139.152)
2、公寓和酒店内墙墙体由于酒店运营方及墙体隔音的要求，对我方砌墙工作人员安排和工作部署带来很大的麻烦，特别是十三，和十四层内墙砌体的修改拖延了近一个月。由于此次的修改变更使得塔楼砌体移交时间向后严重推迟，装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟。
由于在基础、裙楼和塔楼结构施工阶段都由于以上种种原因导致工程工期延误，虽经我司多方努力工期还是延误了134天。
(四)、精装饰施工及竣工验收阶段：按合同计划完成时间为20XX年4月9日，实际完成时间为20XX年4月22日(4月22日此为竣工备案通过时间)竣工报告时间为20XX年12月30日。
1、由于增加塔楼内墙抹灰工程，增加施工工期30天。由于此次的修改变更使得塔楼精装修工程匀同步推迟。
2、由于贵司原因中三和东方精装分包单位进场时间滞后比公寓精装单位滞后进场135天，公寓精装单位的进场时间为2010年11月15日，酒店精装单位进场时间为20XX年4月1日。
3、由于召开亚运会政府强制要求工地停工，虽然我司部分工种的小部分人员在室内偷偷施工但还是至少对工期影了7天。(详见监理工程师通知单ZGJL/LOTD-064)
4、贵司的专业分包单位确定时间较晚，材料定版时间过长，贵司供应的甲供材料也经常拖延，装饰图纸审核时间过长，导致工期延后50天。
5、由于贵司确定酒店运营商后设计修改频繁增加对各专业分包单位施工工期滞后22天。(详见设计变更工程指令)
本工程在开工至竣工结束按合同工期共计延期了378天。
综上所述，虽然我司在施工过程中遭遇种种困难，但贵我双方始终保持着良好的沟通，同时我司不惜一切代价，采用各种措施，抢期施工的努力一直没有放松。为工程最终验收也做了相当多的工作，为酒店试运营提前了时间。
本着实事求是、合作共赢之原则，希望贵司能够仔细调查。致此我司申请本工程工期顺延致本工程实际竣工时间20XX年4月22日，望贵司给予批准。我司也相信此举将进一步增加双方互信，为贵我双方今后的进一步合作创造一个良好的氛围。
个人延期申请书(篇4)
申请人沈___，19______年___月______日出生，男，汉族，武汉人，________大学环境与城市建设学院___________________________研究室主任，住武汉市________区________路271号五环社区______-___-_________室，电话______________。
申请事项:
请求贵院延期开庭审理王______诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由:
20____年____月____日下午4时，申请人收到了贵院受理的王______诉申请人离婚纠纷一案的、、和11月8日开庭的。不巧的是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而11月8日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王______离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要一定的准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。
此致
________________人民法院
申请人：________
________年________月________日
个人延期申请书(篇5)
申请人：
申请人：干强，19xx年1月21日出生，男，汉族，住成都体育学院9-4-2-3，身份证号：电话：
申请事项：
请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为(20xx)成民终字第6372号】一案。
事实和理由：
20xx年9月19日申请人干强(一审本诉原告，本案上诉人)和被上诉人何可(一审本诉被告)签订了房屋租赁合同，并产生纠纷。20xx年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼，同时，何可提出反诉。20xx年8月23日,成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定，裁定一审中干强撤诉，并对何可提出的反诉进行了审理，20xx年8月31日，作出【(20xx)锦江区民初字第1881号】判决。
20xx年10月31日申请人干强向贵院提出上诉，此案正在审理过程中，案号为【(20xx)成民终字第6372号】。
现针对一审法院裁定撤诉的【(20xx年)锦江区民初字第1881号】事实，上诉人已根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题，无法立案。
为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决，现申请人请求贵院对【(20xx)成民终字第6372号】案件延期开庭审理，申请延期时间为3个月。
此致
xx区人民法院
20xx年x月x日
个人延期申请书(篇6)
xx市工商行政管理局：
我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
XX有限公司
20xx年12月25日
个人延期申请书(篇7)
由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历
天，该工程实际于月日开工，计划年 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。
个人延期申请书(篇8)
______国税局：
_____年______月，我公司实现产品销售收入______万元，销项税额______元，进项税额________元，应纳增值税________元，已向贵局申报并开具纳税交款书，限期为本月__日入库。由于本公司本月银行贷款______万元到期，银行同意先还款后再贷款，加之上月销货款中有______万元未收回，故造成当前资金周转相当困难。特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况，给予延期__个月缴纳本月税款。
当否，请批示。
__________________公司
______年_____月_____日
读了“申请延职申请书”，您get到快乐和感悟了吗？这些短句很有收藏的价值，值得您发发朋友圈。j458.com小编推荐您阅读，希望您喜欢。