契约代表着参与各方的守信诺言，是在自由与平等的基础上形成的。几乎在各个领域，我们都能看到合同的身影。签署合同需要遵循一些特定的规范和条件。在此，我想推荐一篇文章给大家——“维修合同”，这是我个人认为值得阅读和分享的优秀文章，相信它能为你提供有价值的信息，建议你保存起来！
维修合同(篇1)
甲方（开发单位）：__________
乙方（供暖单位）：__________
丙方（业主）：__________
丙方居住在由甲方建设、乙方供暖的_________小区_________号楼_________单元_________层_________户，房屋产籍号为：__________。该供暖系统采取了地热形式，经三方协商达成如下协议：
一、在两个取暖期内，如丙方地热供暖系统不热（乙方热源达不到规定要求除外）或漏水，由甲方负责维修，所发生一切费用由甲方负责。
二、甲方安装的地热工程已经试压验收合格，如因丙方操作不当或随意改装而造成自己或第三方损失均由丙方自行承担全部责任。
三、三方以进户口的锁闭阀门为界。自锁闭阀至室内的供暖设施在两个取暖期过后由丙方负责维修、维护和更新改造；自锁闭阀至室外的供暖设施由乙方负责维修、维护和更新改造。
四、丙方不能私自在供暖系统上增加管道泵等设施，不能影响在同一供暖系统中的其他用户正常供暖。否则，甲方有权提请乙方停止向丙方供暖，造成的一切后果均由丙方承担。
五、如丙方房屋产权发生变更，则应当与乙方办理结清供热费等相关手续，并将此协议告知新产权人，新产权人应当遵照此协议执行。如丙方未将此协议告知新产权人，而给甲方、乙方或其它第三方造成损失，均由丙方承担一切责任。
六、在本协议履行过程中如发生争议，由三方协商解决。如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议自三方签字盖章之日起生效。
八、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
甲方（开发单位）：__________乙方（供暖单位）：__________丙方（业主）：__________
__________年__________月_________日__________年__________月_________日__________年__________月_________日
维修合同(篇2)
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方委托乙方对辖区地下室泵房的消防补水泵设备及电机进行保养维修、配件更换服务，经甲乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。
一、服务项目
水泵设备维修保养、更换机封轴承及相关配件，软联接、电机定转子保养维护、绝缘检修、机械流调、换注油。
二、水泵型号、数量
1)22Km钢化玻璃，木工板面括仿瓷，不锈钢压条等制作);
3、天棚、墙面、及柱子仿瓷设备;
4、灯具用节能型照灯;
5、不锈钢电动门专线用(4mm2玉碟牌钢芯);
6、电源线以地面平方计算(4mm2白付套线铅芯制作);
7、砖砌玻璃脚台;
8、木工板包水管柱面括仿瓷材料;
9、换损坏的下水管设备;
10、清理排污沟设备。
三、承接方式：由乙方采取包工包料形式进行，乙方在施工过程中如遇甲方有更改的`内容，须由甲、乙双方协商解决。
四、设备造价：叁拾陆万壹仟捌佰元整(￥：x元)包干。
五、质量保证：乙方严格按照甲方同意的项目进行施工，保质保量。
六、开工日期：_____年____月____日，竣工日期：_____年____月____日。
七、安全：在施工过程中出现安全事故由乙方自负。
八、保证金：合同签定之日起，乙方给甲方打保证金贰万元整，交付给甲方，设备开工完工后六个月内甲方返还保证金(贰万元)给乙方。
九、付款方式：以设备进度拨付设备款给乙方，每十天拨付一次，第一次12月28日拨壹拾万元，设备完工甲方需支付乙方设备款叁拾伍万壹仟捌佰元整，其余设备款经甲方验收合格后六个月内不出现质量问题时一次性付清给乙方。
十、违约责任：(工期为40天)乙方不按时完工，超期一天罚款壹仟元，提前一天奖励壹仟元，甲方不按时拨付设备款，造成设备不能按时完工，由甲方全权负责。
十一、未尽事宜双方另行协商，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，以上内容双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
维修合同(篇3)
委托方(甲方)：_________
服务方(乙方)：_________
经双方协商，实业有限公司(以下简称委托方)委托(以下简称乙方)维护委托方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下：
一、职责划分：
1、委托方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用，确保运行设备不超负荷运行，从而延长设备运行周期。
2、委托方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。
3、委托方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。
4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。
5、委托方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。
6、乙方应严格遵守委托方现行的各种规章制度。
7、乙方在工作范围内应严格服从委托方有关职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。
8、乙方负责委托方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。
9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。
10、乙方应配合委托方做好贯标认证工作，根据委托方的进度要求按时完成相应的工作。
11、乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并做好巡检记录。
12、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。委托方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。 乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。
13、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报委托方处备案，维护所需的各种资料说明书，委托方应尽量提供，如不能提供，应由双方协 商解决。
14、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决，随机带来的专用设备应由委托方提供。
15、乙方应根据委托方花苑酒店经营运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，委托方应为乙方提 供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因委托方不能停工造成的损失由委托方承担，但排除以下情况：
①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。
②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。
二、双方权利：
1、委托方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。
2、委托方对电气设备维护质量有检查评定的权利，委托方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。
3、未经委托方安排的电气技措项目施工，委托方有权不予结算。
4、委托方负责提供安全的作业环境，并办理有关手续(如火票等相关手续)。
5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位开具第一、二种工作票，乙方审核并配合操作 等，对非专业的队伍在配电室施工作业，由乙方办理相关手续并提出施工要求，同时进行监护。
6、乙方有向委托方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。
7、乙方在维护时，对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权，并进行换型和选型，报委托方项目生产管理部及委托方相关职能部门批准。
8、乙方有权拒绝设计不合理未完工的技改技措项目电气设备的维护工作。
9、方有权拒绝违章操作，有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业，保证人员和设备的安全。
10、乙方有义务根据设备运行周期，提前提供更换配件的型号，并报委托方及时审批和采购。
三、维护范围：
根据《石油化工设备维护检修规程中石化(19__)生字69号电气分册》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，除变压器的大修及电气预防 性试验外，干式变压器、事故发电机、高低压配电柜(含保护器)、直流电源柜为维护范围，具体工作内容为：
①根据委托方项目工程管理部或相关职能部门的要求，对所管辖范围内的电气设备的故障处理、抢修等负责。
②负责所管辖范围内的电气设备和照明装置的维护检修。
③负责配电室及配电间的管理、维护工作。
④配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检。
⑤检查测量直流电源及蓄电池电压、电流和温度是否正常，定期进行充电活化。
⑥负责装置配电的停送电操作。
⑦负责电气设备运行的日常倒闸操作。
⑧负责配电室直流屏。
⑨乙方应在每个月底派专业领导与委托方项
目生产管理部及委托方相关职能部门一起对维护质量进行检查，对存在的问 题乙方应在下月10日前进行整改。
四、维护检修考核要求：
(1)乙方负责认真对委托方的电气设备进行维护，每天进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患，同时了解所管辖范围内的 电气运行状态，并做好巡检记录，记录每季度末交委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门，没有做到每一项次扣一分。对委托方提出的问题未及时整改，委托方可加倍 考核。
(2)乙方保证委托方电气设备的完好率达98以上，发现隐患及时处理，不推、不拖，一般问题处理不过天，重要设备、主要设备故障处理不过夜，特殊情况由双 方协商解决，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行，没有做到每一项次扣一分。
(3)乙方人员在工作中应遵守法律法规和委托方有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，检修中作到文明施工，保证工完料尽场地清，没有做到每一项次 扣二分。
(4)乙方人员在接到操作命令或发生事故时，应迅速组织进行操作或对事故进行处理，同时作好相应的记录，没有做到每一项次扣一分。
(5)对于日常停送电操作，乙方人员必须根据装置检修作业票的要求进行停送电操作，并记录停送电时间、原因及操作人，以保证停送电的正确性，没有做 到每一项次扣一分。
(6)由乙方派专人维护天虹花苑酒店的电气设备(名单报委托方处)，并保证定时巡检，随时联系到乙方维护人员;维护人员必须能独立顶岗，能够处理一般 性故障，没有做到每一项次扣一分。
(7)乙方在工作范围内应严格服从委托方花苑酒店主楼职能管理部门的工作安排，切实为装置保驾护航，没有做到每一项次扣一分。
(8)乙方应配合委托方做好贯标认证工作，根据委托方的进度要求按时完成相应的工作，没有做到每一项次扣一分。
(9)乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并按委托方规定做好巡检记录，没有做到每一项次扣一分。
(10)乙方未按要求时间到岗和装置故障未排除前，随意停止故障的排除工作，没有做到每一项次扣一至五分。
(11)由于乙方维护问题造成委托方的生产受到严重影响，视情况一次可扣乙方10—70分。
(12)乙方维护人员应持证上岗，并佩带标志，没有做到每一项次扣一分。
(13)乙方未根据现场情况，及时提前以书面形式向委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门提出配件采购计划、检修计划，委托方有权对乙方每缺一项扣一 分，如影响正常运营，委托方可按影响大小加倍考核。
(14)乙方将运行检修记录每季度维护打分后，交委托方保管，
五、验收标准和方式：
1、质量标准(具体质量标准如下)：
①中石化公司92年版《石油化工设备维护检修规程》。
②有关国家标准及行业标准。
2、验收方式：
根据双方协商确定的技术服务要求、现场设备的运行情况和维护方的服务质量，每月由委托方单位负责人根据委托方考核制度的要求对乙方的维护水平进行评分，根据当月评分结果对维护方进行考核。
六、报酬及其支付方式：
1、报酬：
每年双方根据所维护的设备确定月维护费用为￥_________，全年维护费用为￥_________，以上价格是不含税价。技术更新、技术改造等技措项目，费用另行结算(具体费用明细表见附件《_________天虹实业有限公司花苑酒店配电室维护费明细表》)。
2、支付方式：
①维护费每季度结算一次，本季度维护检修费在下月10日内进行结算，委托方生产管理部对每月的维护打分有审核权，委托方结算室根据生产管理部审核的乙方 每月考核得分数的百分比给予结算维护费。
②对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险等消耗材料，每件在_________/每件以下的，由乙方自行承担费用，_________/每件以上的 电气元件或备件的更换须经委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门同意(费用由委托方承担)，同时旧电气元件或备件交委托方处。
③结算维护费时，乙方必须出具委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门工作完成情况考核证明书，由委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门签字认可，到 委托方财务资产部办理。
④电气设备的电气预防性试验，根据委托方生产管理部每月的检维修计划按规定程序进行施工，无计划不得施工。
⑤电气设备检修所涉及的机械台班费用，由委托方承担。
七、违约责任：
1、委托方没有按本合同条款约定时间进行及时结算，按协议价款5支付违约金;委托方没有执行本合同约定的相关条款，乙方有权中止本合同的执行。
2、乙方未按委托方要求进行维护，委托方按本合同中维护检修考核要求及时考核。
八、其它：
1、本协议是双方就电气设备日常维护检修工程的年度协议，有效期限为：_____年____月____日。
2、本协议任何一方要求另一方提供额外的服务，双方协商确定具体条款。
3、发生不可抗力及未尽事宜时，双方通过_________协商决定。
4、本协议一式六份，甲乙方双方各执三份，双方签字或盖章后生效。
5、解决纠纷争议办法：双方协商解决，协商不成由合同签约地人民法院裁决。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
维修合同(篇4)
甲方：
乙方：
为确保学校财产安全及学生身体安全也为学校土地不会造成流失、塘山中学(以下称为甲方)现将学校围墙修复工程发包给曾宜卫(以下称为乙方)乙方应遵守以下合同规定确保工程质量与进度(坚决杜绝一切偷工减料危害工程质量的不当措施)并按甲方要求完成好工程。
1、乙方在签字后应先带资施工，整个修复工程要在双休日前完工，一切材料、工具由乙方自行解决(包工包料)并保证施工时一切安全。
2、要求围墙基础宽，地面上宽，高2.5M基础按每平方250元、地面上的墙按每平方65元结算，整个墙体要用合格的材料进行施工。基础挖好后要经甲方验收乙方方可继续施工。完工后甲方按合同丈量结算。
3、所有围墙(含原有围墙)要进行粉刷按每平方23元结算(包工包料)
4、付款方式：工程完工并通过甲方验收即付款。
5、乙方要保证施工时一切安全，如出现安全事故要追究乙方责任。
6、合同未尽事宜甲乙双方通过协商解决，此合同一式两份，签订之日起生效。
甲方签名： (盖章)
乙方签名： (盖章)
年 月 日
维修合同(篇5)
甲方：_______________（以下简称甲方）
乙方：_______________（以下简称乙方）
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、_____室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程项目：_______________
二、承包方式：_______________
三、质量标准：施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》的.规定，卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
四、施工期限：_____年_____月_____日做卫生间渗水修复，_____月_____日前做完外墙渗水修复。
五、工程造价：甲方按照卫生间_____元/个，三个卫生间，合计__________元；外墙防水_____元/m2，需做_____，合计__________元。以上费用_______________整（大写）。
六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，先付__________元，__________作为质保金，两年后支付。
七、本合同一式两份，甲乙方各执一份，具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：_________________________
乙方：_________________________
代表：_________________________
签订日期：_____年_____月_____日
维修合同(篇6)
门窗维修合同
甲方：xxx门窗维修有限公司
地址：xxx市xxx区xxx街道xxx号
电话：xxxxxxxxxxxx
法定代表人：xxx
乙方：xxx个人/企业
地址：xxx市xxx区xxx街道xxx号
电话：xxxxxxxxxxxx
法定代表人（如为企业）：xxx
鉴于甲、乙双方根据平等自愿原则，在友好协商的基础上达成以下协议：
第一条 服务内容
甲方按照乙方提出的门窗维修要求，为乙方提供指定服务，包括但不限于：
1、修补、更换门窗框架、玻璃、五金配件等。
2、检查、调整门窗的开合、密封、保温等性能。
第二条 服务标准
甲方承诺提供的服务符合国家相关规定，服务过程中保持专业、准确、高效。以完成维修任务为优先，为此甲方向乙方提出以下要求：
1、乙方在甲方安排维修人员到达现场前要将门窗位置、维修对象明确告知甲方，且在维修工作结束后签字确认工作是否完成及效果是否满意。
2、乙方应提供足够的施工空间和所有必要的材料。
3、如乙方在获得维修成果后发生更改，甲方无需承担此责任。
第三条 服务价格及支付方式
本合同服务价格为总价人民币_____元，服务收费标准见附件。甲方在完成维修任务后，向乙方提供开具的《门窗维修发票》，以该发票为准支付服务费用。
第四条 服务期限
自本合同签订之日起，服务期限为_____天，如另有约定，以特殊约定为准。
第五条 服务保证
甲方提供的维修服务，保修期为_____天，双方约定如下：
1、自维修任务完成之日起开始计算。
2、在保修期内，如乙方发现存在与维修任务相同的问题，应立即与甲方联系。
3、甲方将按照合约服务，免费提供再次修复或补救的服务。
第六条 违约责任
如果甲方未按照合同约定提供门窗维修服务，将承担如下责任：
1、更新服务时间，为乙方提供相应的代价。
2、甲方行为的损失限于直接损失。
如果乙方未按照合同约定及规定支付门窗维修费用，将承担如下责任：
1、支付滞纳金，本金金额的万分之五每日计算。
2、如超过三个工作日还未付款，甲方可废除本合同，并有权进行法律诉讼，追究乙方的法律责任。
第七条 合同解除
本合同在乙方出现以下情况下，甲方保留随时解除本合同的权利：
1、乙方违反国家法律法规，或抵触公共道德。
2、乙方发布虚假信息，误导甲方派遣维修人员。
3、乙方故意利用甲方维修门窗获利。
第八条 法律适用
本合同无论在哪一个方面，均适用中华人民共和国的法律，当事方必须接受中华人民共和国相关机构对争议的仲裁。
第九条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：xxx门窗维修有限公司
地址：xxx市xxx区xxx街道xxx号
法定代表人：xxx
乙方（盖章）：xxx个人/企业
地址：xxx市xxx区xxx街道xxx号
法定代表人（如为企业）：xxx
日期：xxxx年xx月xx日
附件：
服务收费标准
门窗维修费用为人民币_____元，包括以下项目：
1、更换门窗框架或玻璃：费用为人民币_____元/平方米。
2、更换五金配件：费用为人民币_____元/件。
3、检查、调整门窗的开合、密封、保温：费用为人民币_____元/户。
以上费用均不含税，如产生进项税，由甲方自行承担。
维修合同(篇7)
校舍维修施工合同范本
发包人：xxx高级中学（以下简称甲方）
承包人：
甲方因校园建设需要，经东台市教育局批准，决定对校舍维修工程实施建设，经公开招标，乙方以______元/m2的单价中标。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行规法规，遵循平等的`自愿、公开和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xxx高级中学校舍维修工程
工程内容：见施工说明
承包方式：包工包料
二、工程范围
浴室、伙房屋面清理、做sbs反光卷材（单层，－50），厚度为2.5mm。
三、工程期限
1、开工日期：XX年10月____日。
2、合同工期总日历天数15天，提前不奖，如延误工程，每推迟1天罚款100元。
四、质量标准：合格及合格以上。
五、工程价款
工程造价：根据工程内容 实际施工面积×____元/m2。
六、工程款支付
工程验收合格后，付总价的50%，余款50%工程验收合格后一年付清。
七、工程竣工验收
工程竣工后施工单位提出书面申请，招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收，如施工质量验收不合格，施工单位必须无条件返工并承担一切损失。
八、安全生产及其它
1、承包人在施工过程中应按规范进行施工，对施工安全负全部责任。
2、建筑垃圾在工程竣工验收前，必须清场退场完毕。
3、乙方做sbs反光卷材的材料的质量不得低于甲方提供的样品质量，经甲方验收同意后方可使用。
4、乙方施工必须服从甲方和有关部门的监督，每一道工序完成后经甲方负责人签字后方可进入下一道工序，否则甲方有权责令停工，由此引发的一切损失由施工单位承担。若出现质量问题，造成工程隐患的，按国家有关规定追究乙方的责任。
5、其他未尽事宜以及在合同执行过程中如发生争议，可协商订立补充合同。
九、本合同自盖章签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执壹份，会计室壹份。
发包人：xxx高级中学 甲方代表：
承包人： 乙方代表：
见证方：东台市教育局基建办公室
维修合同(篇8)
甲方：
乙方：
为保证房屋漏水维修质量，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，本着平等、自愿的原则签订如下协议，确保双方共同遵守执行：
一、维修地点：
二、承包方式：
三、合同金额：
合计金额为：￥8.76万元大写：人民币捌萬染仟陆佰圆整。
四、维修标准。
1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。
2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度为4mm。
五、维修要求：
1、乙方提供相关的施工方案进行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、乙方应抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。
4、维修工期：在正常天气下天内必须完成。
5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净，否则视为验收不合格。
6、工程质量及验收：各种防水材料应符合规范的要求，并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准，乙方无偿返修，直到合格为止。
7、维修后保质：门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为五年，即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后，在甲方通知后2个工作日内响应。
六、维修工程款的发放
乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额，若超出，不足部份的由乙方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工，经甲方验收合格后，扣除工程价款的5%作为质保金，其余工程款甲方在一周内付清。
七、其它约定
1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。
2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效。
甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________
代表人(签字)：________________身份证号码：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
维修合同(篇9)
编号：________________
车辆维修合同
甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：______________
托修方(甲方)：______________
地址：______________
法定代表人：______________
承修方(乙方)：______________
地址：______________
法定代表人：______________
依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，甲、乙双方就乙方向甲方提供车辆维修、保养服务事宜，经友好协商，达成如下协议，共同遵守。
1.维修、保养范围
乙方应按甲方要求，对甲方所属的等全部车辆进行维修、养护。
2.合同期限
本合同有效期自________年________月________日至________年________月________日。在合同期限内，乙方应按甲方要求随叫随到，24小时提供服务。
3.维修类别(内容)
甲方根据车辆状况，有权要求乙方提供日常小修、大修等服务。
4.质量标准及验收方式
4.1质量标准
4.1.1乙方应严格按照国家车辆维修、养护标准(写明标准代号)向甲方提供车辆维修、养护服务。
4.1.2乙方在维修中不得使用附厂配件。如因甲方生产急需，在征得甲方同意后，乙方方可使用附厂配件。
4.1.3乙方为甲方提供质优价廉的原厂备件，并应有一定的库存量，保证甲方车辆的正常维修使用。
4.1.4车辆维修时限要求：______________。
4.1.5质量保证期：______________。
4.2验收方式：______________。
5.价格标准
5.1价格构成：______________。
5.2价格标准
5.2.1零部件价格见附件1。
5.2.2工时标准：______________。
5.3乙方保证维修价格公平、公正、公开，在同行业、同级别价格最低。
6.结算、支付方式
6.1结算方式：______________。
6.2支付方式：______________。
7.乙方义务
7.1按甲方要求时限完成维修工作并交付车辆，缩短甲方车辆在乙方停放时间，并确保甲方及时用车的要求;
7.2按照有关汽车维修技术标准修车，保证维修质量;
7.3配合甲方进行上门维修，在市内当甲方车辆出现故障时，乙方提供救援服务，并主动予以维修;
7.4在乙方接到甲方的维修车辆后，应对维修和养护范围内的配件、材料、工时进行测算、核定后报给甲方，征得甲方同意后进行修理和养护;
7.5乙方在维修过程中，发现其他故障需要增加维修项目时，乙方应当及时以书面形式通知甲方，争得甲方同意后，进行维修;
7.6建立承修车辆维修技术档案，并向甲方提供维修车辆的有关资料及使用注意事项;
7.7甲方车辆已办理相应的汽车保险业务，一旦出险后乙方应协助甲方办理出险手续、保险理赔，并负责修车事宜;
7.8乙方为甲方提供下列更换服务项目(不包含材料费)：______________()
(1)刹车片;
(2)刹车盘;
(3)机油;
(4)动平衡检测;
(5)全车检测;
(6)扒胎;
(7)。
7.9乙方应具有级保养和尾气治理资质。
8.甲方义务
8.1提供托修车辆的有关情况;
8.2按约定时间接收维修后的车辆;
8.3按合同约定履行结算支付义务。
9.违约责任
9.1乙方未按要求时限交付维修后车辆，应向甲方支付本次维修费用的%作为违约金;
9.2乙方交付的维修后的车辆不符合质量要求的，甲方可根据实际情况要求乙方重修、减少维修费用或者赔偿损失;
9.3因乙方原因，导致托修车辆在维修期间毁损灭失，除赔偿车辆直接经济损失外，并应支付________元违约金以补偿给甲方造成的间接经济损失;
9.4未征得甲方同意，乙方擅自使用附厂配件的，甲方有权不予结算，乙方并应承担由此给甲方造成的全部损失;
9.5如发生两次以上(含两次)维修不符合约定质量标准时，甲方有权解除合同;
9.6甲方接乙方通知，不按时接车，应承担相应的保管费用。
10.合同的变更和解除
发生下列情况之一，可变更或解除本合同，变更或解除须以书面的形式方能生效：
(1)因情况发生变化，当事人双方经过协商同意;
(2)由于不可抗力或一方当事人无法防止的外因，致使本协议无法履行;
(3)一方严重违约致使不能实现合同目的，另一方可以解除合同。
11.争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第___种方式解决：
(1)提交方所在地地方人民法院诉讼解决;
(2)提交合同签订地地方人民法院诉讼解决;
(3)提交仲裁委员会裁决。
12.合同生效及其他
本合同及其附件一式份，甲方执________份，乙方执________份;由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
甲方：________________
乙方：________________
日期：
维修合同(篇10)
发包人(甲方):____________________________________
住 所:____________ 电话:____________传真:____________
委托代理人:____________ 电话:____________ 传真:____________
承包人(乙方):____________________________________
法定代表人:____________ 电话:____________
本工程设计人:____________ 电话:____________
施工队负责人:____________ 电话:____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等 、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工，发包人包料。
(附件：经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》)
双方施工图采取下列第 种方式提供：
a.发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;
b.发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写) 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前 天取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。
1、 开工前 天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。
2、 办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、 提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、 施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。
6、 按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认;
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
3、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线;
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的畅通;
5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间;
6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场;
7、工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。
1、工程期限______天，开工日期____年____月____日。竣工日期____年____月____日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的，工期不予顺延。
3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：
a. 遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水停电、天灾、战争等不可抗力的。
b. 经双方同意的工程量变化和设计变更;
c. 因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成的工程延误。第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。
d. 经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。
e. 经甲乙双方同意工期顺延的其它情况。
1、 任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应当将材料和设备按时按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。
2、 对于一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。对于因此造成的费用增加部分，由提供方承担。
3、 材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。
1、本项目为《中华人民共和国国标》(GB 50327- )的施工图纸、施工说明书、设计变更、国家标准等质量评定验收标准。
2、甲乙双方应及时处理隐蔽工程和中间工程的验收程序。如甲方不按时参加检验，则施工工期应延后。
3、甲方负责乙方人员或第三方人员未经授权施工而产生的工程质量。乙方负责返工的，由甲方负责返工费用。
4、项目完成后，乙方应通知甲方接受验收，甲方在收到验收通知后的一天内组织接受验收，并办理验收交接手续。
5、验收合格，项目合格率达%(以施工价格为准)，其他不合格的项目(不包括未完成的项目和未完成的产品申请)的修复或返工，不影响甲方建立的完成日期。
6、乙方承诺自竣工之日起保证项目保修期。损失、不当使用、人为损坏和非工程损坏不在保修范围内。国家行政部或者行业已经在本合同上签了字，并在具体保质期或者免保期的具体项目或者材料上签字，依照国家行政部门或者行业机构的规定办理。
7、 甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：
8、 工程未验收的，甲方不得先行使用。
1、 双方约定按以下第________种方式支付工程款：
3、 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。4、 甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照 支付乙方延期付款违约金。
5、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责
6、 因一方原因，造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
7、 乙方在遭遇不可抗力影响施工的'，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十一条、双方如对合同的执行发生争议，应通过友好协商解决。如协商无效的，可提交人民法院诉讼。
1、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
a.合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
第一次 支付 元 ;
第二次 支付 元;
第三次 支付 元 ;
第四次 工程验收后 天 工程总造价的5%约 元。
b. 其他支付方式：__________________________
2、双方同意工程的结算方法按下列第 种进行结算：
a、固定价格，本工程总价款为 元;
b、单价不变，按实际数量加损耗率计算，但是，总价不得超过 元;
b1.乳胶漆和油漆类为：墙面面积(减门不减窗)+墙面面积顶面面积+6%(前两者的和)
b4.木工衣柜类面积为：实际面积平方米取整数值，小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算，超出0.5平方米的按一平方米计算。
B5.其他按项项目按项计算。
B7.估价项目测量后再具体报价。
B8.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。
a. 施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
b. 施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。
c. 合同附件预算表中没有列明税费的，税费由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的，由乙方负责缴交。
d. 物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方应当负责交涉或向乙方补贴差额。
4、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项甲方应按预付50%,项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%的，甲方应实际比例先支付给乙方备料。
5、工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后____日内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
第九条：工程预算文件(表)属于本合同附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。
1、 施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人士包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2、 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付 的违约金。
维修合同(篇11)
根据《中华人民共和国》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 甲方将自有的坐落在___市___街___巷___号的房屋___栋___间，建筑面积___平方米、使用面积___平方米，类型___，结构等级___，完损等级___，主要装修设备___，出租给乙方作___使用。
租赁期共___个月，甲方从___年___月___日起将出租房屋交付乙方使用，至___年___月___日收回。
乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：
1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的;
2.利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;
3.拖欠租金个月或空关个月的。
合同期满后，如甲方仍继续出租房屋的，乙方拥有优先承租权。 租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。
甲乙双方议定月租金___元，由乙方在___月___日交纳给甲方。先付后用。甲方收取租金时必须出具由税务机关或县以上财政部门监制的收租凭证。无合法收租凭证的乙方可以拒付。
甲乙双方按规定的税率和标准交纳房产租赁税费，交纳方式按下列第__款执行：
1.有关税法和镇政发(90)第34号文件规定比例由甲、乙方各自负担;
2.甲、乙双方议定。
修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备应定期检查，及时修缮，做到不漏、不淹、三通(户内上水、下水、照明电)和门窗好，以保障乙方安全正常使用。
修缮范围和标准按城建部(87)城住公字第13号通知执行。
甲方修缮房屋时，乙方应积极协助，不得阻挠施工。
维修合同(篇12)
甲方：XXXX有限公司
乙方：XXXXXX
经甲乙双方协商甲方将其五台叉车委托乙方承包维修保养，内容如下：
一、乙方每月15日(节假日顺延)定期派人对甲方叉车做全面检查保养，并且发现问题及时处理。甲方叉车有问题通知乙方后，乙方在2小时内必须赶往甲方现场进行维修，并于两个工作日内彻底解决问题。否则从第三日起甲方有权按每延迟一天扣款10%，即扣RMB650.00元/台。
二、乙方每三个月对叉车做一次二级保养，包括：XXXX有限公司叉车维修保养合同
第2页共3页
三、乙方每年对叉车做一次三级保养。气胎一年须换一次轮胎，实心胎两年须换一次轮胎（轮胎须为合格厂产品）。四、合同期间，除不可抗力因素（如地震、台风等）外，维修保养所需换零配件费用全部由乙方负责。（计时表、充电灯、燃油表、启动马达除外。但启动马达须包维修及更换零配件）XXXX有限公司
叉车维修保养合同
五、甲方须支付乙方的承包费用按每台RMB6500.00元/年计算（5台共RMB32500.00元/年）每半年结算一次费用：即上半年款当年7月份结，下半年款次年1月份结。乙方须出具国税发票。
六、乙方须保证甲方车辆合格通过年检，年检手续由甲方负责，发生的其它费用均由乙方负责。
七、每月的保养乙方必须填写“每月保养记录表”，并且由三方（乙方保养人、XX安全办、XX机修组）签字确认，每次维修乙方必须填写“维修记录表”，并且由三方（乙方维修人、XX叉车使用人、XX机修组）签字确认，每月保养填写的“每月保养记录表”和每次维修填写的“维修记录表”在三方签字确认后复印两份交给XX公司XX部留底，乙方每月还必须对XX公司每辆叉车的维修费进行汇总并交给XX公司部。
八、甲可以在任何时间终止此合同
九、此合同一式两份，甲乙双方各一份，有效期为1年。双方有权在任何情况下，随时终此合同。
签章即时生效，有效期为20xx年8月1日至20xx年7月31日。
XX有限公司叉车配件经营部
甲方（签章）：乙方（签章）：
联系电话联系电话联系人联系人签约日期：20xx年月日签约日期：20xx年月日
维修合同(篇13)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。
2.4甲方收到乙方的工程结算书(或施工进度计算书)，应在一月内给予审核批复，逾期则视为该工程结算已被确认。
3.1施工工期为 , 如果增加工程量，则另计工期。如因桩试压、停电、施工图纸更改、业主原因工程款不能按期支付、地上、地下障碍物、道路交通和人力不可抗拒的自然灾害等影响，现场签证则工期相应顺延，如果造成停工十五天以上，乙方如需退场或工程停建、缓建，则甲、乙双方必须办理工程中途结算，桩机进退场费由责任方支付。
4.1乙方必须按设计图纸和设计修改通知进行施工，工程质量达到设计图纸要求及国家有关建筑桩基工程质量检验评定的合格标准。
4.2工程完工后十五天内，由甲方组织有关单位进行桩的检验和交工验收工作，乙方要积极配合。
5.1.1 办妥工程施工范围内的土地征用手续、工程建设项目的各项报建、施工许可证和临时占用道路需可证。
5.1.2 开工前做好能满足桩机施工要求的“三通一平”工作,负责清理地上、地下障碍物，提交给乙方正式施工图贰份，完整准确的工程地质报告资料壹份及有关地下管线资料，组织有关部门会审图纸。
5.1.3 甲方委派驻工地代表全权代表甲方对工程进度、工程质量进行监督，负责各项签证以及解决发包方应解决的问题。
5.1.4承担因地质原因或地下管线所造成的经济责任，负责排除因施工场地、拆迁等原因的外来干扰和因施工噪音、振动引起的纠纷处理及承担由此引起的经济损失。
5.2.1 组织施工人员、机械设备进场，编制施工方案，做好各项施工准备工作。
5.2.2第一根桩试打后，必须经甲方及相关单位验收后方可进行全面施工。
5.2.3负责施工人员的安全纪律教育，文明施工，承担因乙方原因所造成的安全事故责任。
5.2.4按照施工规范要求进行施工，做好中间隐蔽工程的验收工作，确保工程质量，按合同规定如期完工。
5.2.5 做好桩基础施工纪录和竣工平面图等技术资料，作为交工验收的依据。
5.2.6负责桩的静载、动测费用工程桩如因乙方原因造成静载、高应变动测不合格，乙方负责补桩，直至工程质量达到合格标准。
1、合同签定后双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约，所造成的经济损失，由违约方承担赔偿，经协商仍不能解决，另一方可向双方约定的青岛市人民法院提起公诉。
2、因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，甲方按工程总价的万分之五扣罚乙方，并承担一切责任。(不可抗力的因素除外)
3、如因业主原因造成的工期延误，由甲方协助现场办理签证。(不可抗力的因素除外)
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效至本工程办完竣工结算，付清工程款后，合同终止。
1、工程开工前必须选三个点进行试桩，合格后计入100根桩的结算中。若达不到设计要求，乙方必须负责补桩，直至达到设计要求，其所发生的一切费用均由乙方承担。
2、桩机进出场费、管桩场地堆放费、工地吊机费等，以业主、监理、甲方现场签证为准，按实结算。
3、工程单价中含税金由甲方代扣代缴，个得税执行工程所在地相关规定。
4、水电费按实扣除，临时设施由乙方自行解决。
5、乙方应出据有效的建安统一发票。 失、费用均由乙方负担，同时依法承担相应法律责任。
6、乙方提供甲方企业资质、营业执照、法人委托、税务登记、财务印鉴等资料。
8、未尽事宜，双方协商解决。
维修合同(篇14)
甲方：______________
乙方：______________
甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律，订立本合同。
一、乙方向甲方提供设备维修服务，维修服务设备信息如下：
序号设备名称规格型号数量单价(________元)合计(________元)
二、乙方提供上门维修服务，甲方需向乙方支付服务费，服务费由下列部分组成：零部件加工费、人员工时安装费、实际发生往返交通费以及17%的增值税，乙方提供维修服务完成后计算总服务费，一次性结清。
三、维修作业地点：在甲方现场维修，在甲方现场进行安装、调试。
四、验收标准及方法：甲方进行外观检查、试运行，现场进行验收，验收合格后签验收单，作为验收合格依据。
五、支付方式：甲方在乙方维修完成后，________个工作日内一次性付清服务费。
六、甲方付款后_____个工作日内，乙方根据服务费项目和甲方的信息，开具17%增值税专用发票给甲方。
七、争议的解决：甲乙双方在合同的履行中发生争议，双方协商解决;协商不成的，向甲方所在地法院提起诉讼。
八、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。
甲方乙方
单位名称：______________单位名称：______________
单位地址：______________单位地址：______________
经办人：______________经办人：______________
电话：______________电话：______________
传真：______________传真：______________
开户银行：_________开户银行：______________
账号：______________账号：______________
税号：______________税号：______________