你知道一份高质量的合同文书都是怎样拟定的吗？用到合同的地方越来越多。签订合同能促使双方严格履行合同里的义务，栏目小编为大家精心挑选了一篇题为“班组合同”的好文，我们建议您多留意我们网站的最新资讯以便随时做出调整！
班组合同 篇1
甲方：乙方： (班组长姓名)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就集体劳务用工事项达成一致，订立本合同。一、劳务队与劳务作业班组签订《班组劳务用工合同》，作为劳务班组与劳务队最终进行发放农民工工资的依据。二、劳务作业班组由项目部进行管理，劳务公司进行监管。三、合同期限：自年月日起至年月日止。四、劳务用工工种：班，负责人姓名：，班组作业人数人。五、承包内容：负责马兰部队大院内公里的混凝土路面的钢筋制作与绑扎，包括桥涵。六、按施工图纸的设计的计算，单价850元/吨。七、付款方式：乙方垫付1个月的生活费，每月按实际产值的50%支付，工程完工后，付总工程款的70%，剩余部分在整体工程俊工结算后付清。八、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务：1、负责协调好作业班组之间的劳动关系，督促作业班组规范作业，安全生产、文明施工，并对作业班组进行相关的知识教育，有权对作业班组的违章作业和违规行为进行处罚。2、督促作业班组必须办理政府行业部门当年规定的与用工有关的各种证件，劳务人员按规定缴纳的费用。3、依照合同条款内容办理劳务费结算和工资支付手续，保障作业班组所属人员的合法权益。4、检查、监督作业班组所承担的生产任务完成情况，如乙方未履行合同约定条款，有权终止。5、组织乙方人员参加职业技能培训。6、甲方提供给乙方的周转材料，由施工班组负责保管，待施工结束后乙方如数交还甲方，如有丢失或人为损坏的需照价赔偿。7、甲方负责在施工前对乙方进行施工技术交底、安全操作规程交底。8、法律、法规规定的其他权利和义务。（二）乙方（作业班组）的权利和义务：1、配合劳务队对劳务人员进行遵纪守法、安全生产、规范作业、文明施工等方面的教育，按甲方要求保质、保量的完成所承担的劳务作业生产任务。2、服从公司、劳务队的管理和指挥，遵守项目部和公司的各项规章制度。3、积极配合劳务队工作，必须按规定办理劳务人员暂住证、特种作业人员操作证等政府相关部门要求办理的证件。4、乙方班组长在作业人员进驻现场前，必须如实将所属人员的身份证原件收齐并交项目部备案登记，符合要求的公司统一进行工伤保险备案，费用由乙方自负；如未能及时、如实的收集上报或谎报、漏报，造成发生工伤事故不能正常赔付的，所产生的费用由乙方全部承担。5、乙方在施工中，必须负责管理好甲方发放的各项周转材料及安全防护用品，如有丢失或损坏照价赔偿。6、施工过程中如发生工伤事故，双方应全力抢救，同时保护好事故现场，以便有关部门进行调查、鉴定，分清原因及责任。如因乙方作业人员不服从管理，或不遵守操作规程、违章作业、野蛮施工等造成的事故，由乙方承担事故损失费的%。7、乙方根据甲方施工任务需求向甲方提供符合要求的劳务人员，乙方对本班组作业人员必须认真审查，保证人员的技术水平及身体素质，禁止使用未成年人。作业人员进入现场必须正确使用甲方提供的劳动防护用品，有义务保护施工现场的安全防护设施。8、施工作业过程中必须做到爱护生产设备，不得浪费和损坏生产材料、设施设备。9、施工作业过程中要做到工完场清，周转使用的材料在施工完毕后，必须及时清理、回收，整齐的码放到项目部指定的码放区内，同时负责周转材料进出场的装卸码放。九、共同责任：1、根据建筑行业特点，该工程实行计件工作制，乙方必须根据甲方施工任务的需要合理安排每班作业人数和作业时间，按项目部施工进度计划按时保质完成任务。因乙方原因造成工期未按计划实现并影响下道工序施工的，按延误天数计算每误天承担违约金元。由于甲方原因造成的停电、停水、材料不到位等造成连续停工天，甲方负责按定额工资%付给乙方。2、甲方依据乙方每月完成的工作量和资金到位情况，由乙方提供人员考勤和实名制工资表，工资表由甲方负责人审核签订认可，报劳务公司审核，按合同价款比例支付劳务人员工资。每次工资发放前必须先由项目部管理人员审核，确定其班组有无违章记录及工程质量问题，若有甲方有权直接从其工资中扣除。十、质量、安全、文明施工管理1、乙方应熟悉施工图纸和设计变更，严格按照规范施工；同时积极配合项目部开展安全技术交底工作，落实三级安全教育，强化安全意识，严禁违章指挥，杜绝违章作业，做到有章可依、违章必究。2、乙方各班组在施工作业期间共同努力，积极配合；按照安全技术操作规程、建筑工程质量统一验收标准等规定，保证作业项目的质量、安全达到国家要求标准。现场必须达到文明施工要求，保证道路通畅平整，材料堆放整齐、标识齐全。施工过程中经公司或有关部门检查如不符合要求，由公司或有关部门给予的经济处罚由乙方承担。由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，由甲方承担损失。3、乙方在施工作业中必须控制好每个施工工序，根据图纸严格按照建筑工程质量验收标准要求施工，严格内部管理。由于乙方责任造成的质量事故，其工料及其他损失由乙方承担，甲方有权从乙方劳动报酬中扣除，不足部分由乙方继续承担。4、乙方施工中遗留的质量缺陷由乙方及时处理，费用自理。乙方不处理或未按甲方规定的时间内处理的，由甲方安排人员处理，所发生的费用由乙方双倍承担。5、乙方人员在施工作业时必须和相关管理人员相互配合，遵守职业道德，严禁在施工现场喝酒、闹事、打架斗殴、聚众赌博等，如发生以上事项，项目部有权制止并根据情节进行处罚或向有关部门报告，如因打架斗殴、闹事影响施工生产的，乙方向甲方支付元经济责任。构成犯罪的由国家公安机关处理。十一、违约责任（一）甲方违约责任：1、由于甲方或建设单位的原因造成停工，甲方应及时调整工作计划，如不能调整时，应有甲方自行承担责任。2、由于甲方施工人员指挥错误而造成工程质量问题，其责任和损失由甲方承担。3、甲方不能及时支付劳务费用时，应及时通知乙方，取得对方的谅解。（二）乙方违约责任1、乙方人员未按合同约定时间进场作业，造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费；乙方在未通知甲方的情况下，无故撤走部分或全部工人，并因此对甲方造成损失的，甲方有权终止合同并进行索赔。2、乙方人员不符合施工作业要求或不服从甲方管理、指挥的，乙方必须及时调整，乙方无法调整时，甲方保留更换劳务用工队伍的权利。3、因乙方原因造成质量事故和延误工期，根据其造成的实际损失由乙方承担。4、乙方不得中途停工、抬价，否则负责赔偿甲方元（甲方工期延误、换队伍差价、信誉受等损失）。5、在甲方按约定将工资足额发放后，严禁班组工人出现任何形式的上访事件，否则给予元处罚，并在劳务公司班组信用档案记录在案，在后续工程建设中不予录用。十二、合同的订立和争议处理1、合同经双方负责人签字或盖章生效。本合同一式三份，双方各执一份，劳务公司一份。2、本合同未尽事宜，经双方协商后可列入补充条款，与正文有同等效力。3、双方在履行合同时发生争议首先应通过公司进行协商。甲方：负责人：身份证号：联系电话：日期：年月日乙方：负责人：身份证号：联系电话：日期：年月日
班组合同 篇2
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”明确甲乙双方责任，分工协作，加快工程施工进度，确保安全生产，保证质量如期完成任务，经双方协商，就工程钢筋分工程达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、工程地点：
2、工程名称：
3、工程内容：
工程钢筋工分部(所有钢筋，包含刚性屋面、楼地面钢筋、二次结构钢筋、墙体拉筋的埋设等。)
钢筋工从配合放线、翻样(提前作出施工配料单，报项目部审核通过后再下达到班组进行断料,定人、定位持证上岗,不得随意变换断料人员,下料时必须先长后短，合理搭配使用。严格控制零料及废料的数量,不得超过总承包量的1-1.5%)、成型加工场必须做到每天清理、各种机械必须每天加油保养、绑扎必须严格按规范及配料单进行绑扎,做到工完料清、各层或施工段结束验收前，必须对楼层的钢筋进行清理到加工场后整理再利用、焊接,接桩。所施工区域的文明施工(包括钢材卸车、分类、上堆等)、施工机械装、卸车、安装等操作全过程。
二、承包方式：
包清工(乙方承包施工收入一次性包干，小型机械及用具乙方自理，包含扎丝)包文明施工、包质量、包管理、包安全、包进度。
三、承包价款：
1、保证金：为保证工程质量，安全生产文明施工，乙方在签订协议后必须交纳履约金贰拾万元，其中质量保证金50000元。工期保证金50000元。安全生产，文明施工保证金100000元。
2、承包价格：乙方所承包的施工收入按实际用量，#楼以元/吨计(一次性验收通过，实际用量以乙方与有关审计部门审核后的数量为准)。
A、乙方所上报的施工段的质量如不能一次性通过，按本次用量/吨扣除，作罚款处理，并承担下道工序工种误工的责任及费用。
B、承包内容外的零星签证点工按150元/工日计。
3、甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费1500元/人，负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神，乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金，春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费)，余款待工程竣工验收合格后并由乙方与有关审计部门审核后的数量为准三个月内付清。
乙方按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。在甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担，并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中，由于乙方原因，造成中途退场或甲方被迫更换施工班组，则按协议价的50%与乙方结算。
6、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
四、承包工程质量：
1、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工，确保工程质量达优质结构。
2、乙方必须认真熟悉图纸，严格按图施工，材料下料前必须送项目部审批后实施。
3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检，发现问题及时整改，乙方施工的每个分项工程质量必须达“优质”标准，若经甲方检查验收达不到优质，经整改仍达不到优质，该分项人工费扣除(作罚款处理)，该项必须整改达标，不达标分项坚决返工，决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场，已完成的工程量均不预决算。
4、乙方若发生质量事故，一切损失和责任均由乙方承担。
5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核，自检合格后报监理验收，发现有不符合规范施工规定的坚决返工，因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。
五、施工安全：
1、施工安全由乙方负责，乙方必须对职工进行安全教育，安排生产任务的同时进行安全交底，并进行检查、监督。
2、必须严格按操作规程施工，严格遵守安全方面的各项规章制度，严禁违章指挥、违章作业。
3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任，重大事故或他人事故，分清责任，由责任方承担。
4、严格执行建筑工程施工安全合同协议书内容。
六、施工工期：
1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工，确保按期完工。
2、乙方必须根据工程需要备足施工人员，确保工程按计划实施。
3、乙方必须合理安排，确保按期完成各项任务，若因乙方原因导致延期，甲方将对乙方处罚1000元/天，延期超过五天，甲将对乙方处罚20xx元/天，乙方必须及时采取补救措施，确保按期完成任务，否则无条件撤出工场，所完成工程量均不结算。
七、甲方职责：
1、确保班组职工的食宿条件;
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。做好班组职工进场的安全三级教育及安全操作规程的交底，各工序质量要求及各项规章制度的交底;
3、根据材料进场的合理安排，尽量确保施工中的各种材料供应;
4、全面做好监督、检查工作，及时提出整改通知;督促班组整改符合规范要求为止，并根据实际情况按规章制度执行罚款;
5、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱;
6、全面做好安全设施的防护工作。
八、乙方职责：
1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的`监督与指挥，确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。
2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场，负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。
3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员，遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度，提高工人的安全生产意识，搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件，不管任何原因每次罚款伍佰元。
4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。
5、在绑扎钢筋完成后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并回收，做到工完场清、保持施工操作场地整洁，同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾(违者500元每人次)。
6、乙方必须牢固树立主人翁思想，节约材料，杜绝浪费。施工期间乙方应严格按照甲方要求下料，合理利用材料。在使用材料中，乙方要本着节约材料、量材使用的原则，凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断，甲方一经发现，将视情节轻重对乙方进行200-20xx元的处罚。
7、主体竣工或工程完成后，负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置，否则甲方有权另派人清理，所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。
8、爱惜甲方的一切机械设备和工具，严格履行材物领(借)用手续，工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管，按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设施。
九、文明施工：
1、乙方必须按照相关规定文明施工。原材料进场后及时归类整齐堆放.
2、乙方必须工完场地清，暂不使用的料具必须清理干净，堆放整齐，如达不到要求，甲方另安排其他人员施工，具体费用由乙方加倍承担。
3、施工机械、电气设备妥善使用、保管，遗失或人为破坏要按价赔偿。
4、乙方必须遵章守纪，服从项目部统一指挥。
5、如果上级组织检查、验收等，乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作，直至达到甲方要求。
十、安全生产：
1、在施工期间，贯彻谁施工，谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务，对其善后处理由伤亡职工所属的单位全权负责，所涉费用由乙方承担。
2、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育，特殊工种必须持证上岗。所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律，十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发生有不安全因素马上通知甲方及时调整，否则所造成的事故及损失，甲方概不承担责任，相关费用乙方自行解决。因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币3万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币3万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。
3、乙方负责人(或经乙方负责人授权的班组长)必须常驻工地，并保持通讯畅通，负责人及职工严禁私离现场，特殊情况必须事先请假，批准后方可外出，并且按期返回，否则后果自负。(违者按每人次以500~1000元进行处罚)。
4、乙方进场施工人员必须自觉严格遵守国家法律法规及地方治安制度。如发生打架斗殴，偷盗等不法行为，乙方负全部责任并处罚每人次20xx~10000元，情节严重的送司法机关处理。
5、甲方住宅的宿舍严禁私自接电线，宿舍内严禁使用大功率电器，及煤气灶烧菜烧饭。
十一、工程转包和分包：
本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、不可抗力：
双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十三、保险：
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十四、关于意外停工的约定：
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。
十五、廉洁条款：
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。
十六、争议解决办法：
如有争议须双方协商解决，如不行则由当地法院仲裁。
十七、其他约定项：
1、乙方与项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
2、本协议自签订之日起生效至乙方在承包范围内的工作量完成验收达到甲方制定的质量标准，工程款全部付清后自行失效!
十八、合同份数
本合同一式肆份，总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份，甲、乙双方签字、盖章生效。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
订立时间：
班组合同 篇3
发包单位：________________（以下简称甲方）
承包人：__________________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下。
一、工程概况
工程名称：________________________
工程地点：________________________
结构类型：________________________
建筑面积：________________________
二、合同承包模式
1、本工程土建合同土采用分班组劳务承包。
2、除本合同条件的规定外，合同内协商的单价不得另行调整和变更。
三、承包范围及内容
1、甲方提供的________及地下室施工图纸中所包含的模板工程：模板制作、安装、拆除、砼表面打磨；支撑架的搭设和拆除，含材料卸车、材料现场转运和堆码等，并确保标化工程的相关规定。及所有砌体施工的构造柱、过梁、凸窗板、装饰线条和临设的搭建工作及现场内所有变形缝、后浇带等搭架支模。
2、制作安装模板中的钉子、铁丝、双面胶和本班组内所需的机具、用具、线缆等工具。（不含垂直运输机具）
3、脚手架材料、丝拉杆、对称、模板、木方等由甲方负责运输到现场指定位置，乙方负责卸车、堆码转运等。
4、乙方应负责加工房和施工区域的材料清理，收捡堆码和卫生打扫，确保文明施工。
5、特殊区域内的模板、支撑架必须按项目部的专项方案进行操作施工，违者造成返工和质量等相关问题由乙方自行负责并承担一切经济损失。
6、本合同内还应包含施工中的设计变更和技术核定单等变更内容中的模板工程和施工过程中，协助定位放线，标高测量等工作。
7、本工程必须创优质结构。
四、合同价款和工程款支付方式：
1、合同单价：
①正负零以下及____所有模板工程（包括基础）含支撑架，按模板接触面积计算____元/m2，若获得优质结构奖，则在单价上增加____元；若没有获得优质结构奖，则在单价上减少____元。
②正负零以上，含支撑架按模板接触面积计算____元/m2，若获得优质结构奖，则在单价上增加____元；若没有获得优质结构奖，则在单价上减少____元。
③零星用工：技工：____元/个普工：____元/个
2、付款方式：
①地下室（含基础工程）施工完成至正负零后，再施工至主体以上____，____个月内甲方付给乙方完成正负零以下工程量的____%为一期进度款，____待主体封顶后支付。
②正负零以上，按完成____层支付进度款，付完成产值的____％。
③主体封顶后，____个月内付至所完成产值的____％。
④二模工程按月进度支付____％。
⑤工程竣工验收后____个月内付清余款。
⑥付款方式：转账。
五、工程履约保证金
为确保工程质量安全和进度，乙方签订合同进场前一次性缴纳履约保证金人民币________万元，该履约保证金不计息，主体工程完工后，____个月内甲方一次性退还乙方，但应扣除前期施工中的违规、违章等各项罚款。
六、工程质量
1、乙方进场前应认真熟悉图纸，配备有一定专业技术的工长专人负责技术工作，并对自身以下班组的技术指导和交底工作。图纸中发现的问题及时与项目部沟通协调，做好各项配合工作。对项目部下达的任务、指令应及时作好安排，努力完成。
2、本工程质量标准：必须一次交验合格，严格支模板质量，力争优质结构，为____公司树品牌，造形象工程。模板拼缝严密，接头处必须采用双面胶，拆模后美观、整洁，不允许有胀模和爆模现象，支撑、拉杆加固牢固。确保几何尺寸，如爆模、漏浆拆模后，由本班组自行负责处理达到质量要求。
3、施工工艺应符合规范和图纸要求，严格进行自检制度，自检合格后报项目部检查，如因检查验收不合格，一切返工损失由乙方全部负责，项目部有权进行经济处罚，并将罚款上交项目部。
4、工程轴线标高：乙方应根据甲方提供的轴线标高，结合图纸进行定位放线，认真按图纸尺寸反复校核，如因轴线标高放线错误，造成的一切损失由乙方全部负责，并承担全部损失。
七、工程进度
本工程进度乙方必须按项目的工程进度计划和指令，保质保量的完成，如因乙方未能按规定计划进行，甲方有权进行经济处罚，该罚款开出后，乙方无条件上交项目部，反之如乙方提前完成工程进度计划，甲方同样给予一定金额的奖励。
八、甲方责任和义务
1、为满足工程施工需要，甲方向乙方提供结施、建施施工图纸一套，办公室一间，甲方向乙方职工提供民工住房，该住房根据乙方进场人员确定，每个房间居住____人，住房宿舍内并设有床位、电源等配套设施。
2、甲方在乙方进场施工前有义务对乙方进行技术交底和安全教育，并对现场工作和工程进度、质量要求作全面的指导、安排。甲方对工程上的任何指令、任务，向乙方宣布后即刻生效，乙方接到指令和任务，应无条件执行。若乙方违反该指令和任务，甲方有权终止合同，并处罚金，责令乙方退场。
3、甲方有权对乙方不称职的现场管理人员和不听指挥的职工调离本项目部，乙方在收到该指令____日内严格执行。
4、甲方应根据乙方的材料需用计划，按时提供原材料，并有一定的库存，保证乙方进度、质量的需要。
5、甲方应根据合同中的第四条按时支付乙方的工程进度款，乙方收到该进度款，应按时支付民工工资，不得它用；如因工资不及时支付给工人，甲方有权拒付工程进度款或终止合同。
九、乙方的权力和义务
1、乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工管理人员和职工进行学习、掌握，同时对本班组传达甲方的施工任务、工程质量标准、现场施工管理、安全管理等各项规章制度和要求，并对甲方的施工任务、工程质量、安全、进度全面负责。
2、乙方应对本班组人员严格负责，加强质量安全教育，遵章守法，爱惜公共财物，教育职工应服从项目部的同意管理和指挥调度。
3、乙方应根据对工程进度，向项目部提供可行的进度计划和材料计划。现场内材料进场、出场应积极配合组织人员进行上下车，现场材料乙方应有义务堆码整齐、有序，做到文明施工。
4、乙方在施工现场应教育职工合理使用原材料，不得大材小用，长材短用，浪废原材料，如经甲方发现，甲方有权对乙方进行经济处罚。同事乙方应对现场的成品和半成品严格进行保护，特别是现场成品钢筋和成品砼，未经项目部许可，严禁在成品上进行施工操作。
5、乙方应在分项工程施工完毕后，由负责技术的人员严格进行自检和复检，严格按照项目部的各项专项方案施工，特别是承重架、大模板工程。检查完毕后，报项目部复查。如因不按项目部指令和方案施工，造成一切质量、安全损失由乙方承担全部经济损失，同时项目部并处一定数目的罚款。
6、现场内本班组所需的机具用具。（重点运输机械除外）由乙方自理；同时本班组所用的个人劳动保护用品，由乙方自行采购并具有合格证，如安全帽、安全带、手套等。在现场内并按要求佩戴。
7、乙方在施工中发现图纸中存在问题，不及时上报甲方，擅自施工，由此造成的损失，由乙方自行承担全部责任，并赔偿损失。
8、积极配合甲方对操作人员进行现场技术教育、技术交底，作好本班组人员入场前的民工三级教育，积极要求工人参加民工夜校组织的各项活动。
9、严格贯彻执行、遵守现场的管理制度，机械操作必须按操作规程规范操作。积极组织劳动力，确保项目的质量、安全和工期任务。
10、乙方在合同签订后应积极组织施工力量，确保工期任务，同时除春节外，平时节假日应有充足的人员上班不得停工。
11、进场的工人必须身体健康，年满____周岁以上者，禁止进入施工现场。同时如有高血压、冠心病、癫痫病等，严禁进入施工现场。
十、安全文明施工
1、施工现场内在工作区域和____m以内乙方应负责卫生清理，保持场内的整洁，特别是加工房内废弃物、木屑等及时清理，防止扬尘，无噪音污染，做好环境保护工作。
2、本班组人员进场前必须作好三级教育和交底工作，进入现场必须佩戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁酒后上班作业。
3、对本班组人员应加强教育，现场内作到文明施工，搞好团结工作，如组内同志之间的相互团结，特别是施工中协调好关系，班组与班组间重点加强协调，防止打斗事件，如经发现，项目部有权进行经济处罚。
4、严禁在施工中乱抛、乱放物品，特别是在操作层内严禁向建筑外抛投物品，防止高空落物伤人，危机安全。
5、配合项目部负责标识牌的安放工作，并加强保护，特别是洞口和临边等的防护工作。
6、现场内的材料堆放整齐，并用塑料布覆盖，保持文明施工。
7、随时接受项目部的检查，班组与班组加强沟通，对查出的问题及时进行整改，加强安全巡视，进行保养维护。
8、支撑架和防护架、防护栏，必须经项目部批准，方可进行拆除，违者必须进行严格处罚。
十一、人员和财产损害的责任承担
1、乙方在施工现场中应负责和保障，避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用，责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行，除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。
2、造成安全事故单次医疗费用在____万元以下，由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成，由甲方负责承担。偶发事件或重大伤亡事故费在____万元以内含____万元由乙方负责承担，超出____万元，超出部分甲乙双方按比例承担，甲方承担____％，乙方承担____％。
十二、工程保险
在施工前，由甲方负责购买所需保险、费用等。
十三、本合同一式四份，合同签订后，该协议具有同等法律效力，如因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商未成，提交总包单位当地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。
十四、本分包合同工程完毕____日内，劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目，否则视为款已结清。
十五、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款，款过约定____日期限，劳务班组承包人应以书面形式通知发包人。
甲方：________________乙方：________________
工程负责人：__________承包负责人：__________
______年_____月_____日______年_____月_____日
班组合同 篇4
施工班组承包协议书规范版本
在建设领域中，施工班组承包协议书被广泛使用，它是一种约定施工班组与业主之间权益、责任和义务的法律文件。协议书的规范版本对维护建设工程质量、保障各方利益起着非常重要的作用。本文将详细且生动地介绍施工班组承包协议书规范版本的内容和重要性，以及如何编写一份令人满意的协议书。
一、施工班组承包协议书的内容
1. 双方的基本信息：协议书应包含施工班组和业主的基本信息，包括姓名、联系方式、住所地等。
2. 工程描述：协议书应明确工程的具体内容、规模和要求，确保施工班组明确了任务的范围和目标。
3. 施工期限：协议书应规定工程的施工期限，并约定双方因不可抗力等情况导致的工期延误应该如何处理。
4. 施工资金：协议书中应明确工程款项的支付方式、分期付款的具体比例和时间节点等。
5. 资质要求：协议书应标明施工班组的资质要求，包括相应的证书和资格，确保施工班组具备足够的能力来完成工程。
6. 施工质量要求：协议书中应明确工程的质量要求，包括材料使用、施工工艺、验收标准等，确保最终完工的工程符合相关规定和标准。
7. 安全责任：协议书应规定施工班组在施工过程中的安全责任，并要求施工班组要遵守相关法律法规和安全标准。
8. 纠纷解决方式：协议书应明确双方在合同履行过程中可能发生的纠纷解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式解决。
二、施工班组承包协议书的重要性
1. 确保合同履行：协议书详细规定了双方的权益、责任和义务，可以有效避免合同纠纷，确保合同按照约定条款履行。
2. 维护工程质量：协议书规定了工程的质量要求和验收标准，施工班组通过签署协议书对质量要求有清晰的认知和了解，有助于提高工程质量。
3. 确保安全施工：协议书规定了施工班组的安全责任，强化了施工过程中的安全管理，有助于减少工程事故的发生。
4. 保护各方利益：协议书确保了双方的利益不受侵害，例如明确分期支付款项的比例和时间节点，减少了争议的发生。
三、如何编写一份令人满意的协议书
1. 简明扼要：协议书应尽量简明扼要地表达双方的权益、责任和义务，避免冗长的文字。
2. 明确具体：协议书应明确具体地描述工程的内容、要求和标准，确保双方对工程的认知一致。
3. 专业知识：编写协议书时，应充分考虑建设领域的相关法律法规和标准，确保协议书的条款合法合规。
4. 条件限制：协议书中可根据实际情况设置一定的条件限制，例如工期延误的赔偿方式、对资料和设备的保管要求等。
5. 审慎考虑：在编写协议书之前应进行充分的思考和讨论，以确保协议书中的内容完备、合理且可行。
总之，施工班组承包协议书是建设工程中不可或缺的重要文件。一份规范的协议书有助于保护各方利益、维护工程质量和施工安全，并能够确保合同按照约定条款履行。因此，编写一份令人满意的协议书需要详细、具体和生动地描述工程的各项内容，并充分考虑建设领域的相关法律法规和标准。
班组合同 篇5
发包方：( 简称甲方)
承包方：（简称乙方）
遵照《中华人民共和国经济法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定及我公司的具体要求，拟定工程进行分部分项责任包干，为了更好地明确双方职责，友好合作，确保本工程按质按量地完成任务，经双方协商议定如下合约条款：
一、承包范围及要求：
乙方在承接工作任务的同时应执行甲方有关承包管理细则内容和施工图纸、会审纪要、设计变更等相关内容，如变更对乙方承接分部影响较大，可另行协议有关事宜。
1、承包范围：厂房加层内墙涂料工程；包工、包材料、包质量、包工期分包给乙方进行施工。
a) 甲方提供施工用电接到现场配电箱、施工电梯。
b)乙方自配施工工具。
工作要求：
a)一次内墙涂料及竣工前二次粉刷（水电组或变更造成二次内粉除外）；
b)施工完毕后必须做到工完场清；门窗的保护与清理。
二、工程量计算及单价：
1）工程量计算：按施工图纸、图纸会审、设计变更实际涂刷面积等要求计算；
2）单价：内墙涂料：元/㎡。
框架梁涂料：元/条（和木作班组合作）。
屋面女儿墙批涂一遍：元/㎡（甲方提供水泥）。
四、工程质量要求：
1、乙方操作人员必须按图施工，按现行施工验收规范及有关规程验收，严格遵守操作规范和甲方技术交底进行文明施工，接受甲方和有关上级质检人员的检查监督，质量标准要求达到国家颁布的质量验评标准的合格等级。
2、建立质量管理“三级”监督制度。每工作面完成后按规定进行自检，并填定质量评定表。经甲方施工质检二级复检达标后签字认可，方可进入下道工序施工，最后通过竣工验收，否则该分项工资不予结付。
3、框架梁、公共部分及窗台阴阳角涂料必须用铝合金收边；做到横平竖直。
4、成品保护：乙方班组人员在施工时要保护好自己的完成品，同时还应保证其它工种工序的成品保护，如造成破坏者按200元/次处罚。
5、凡质量验收（包括涂料严重脱粉）不达标的分项一律返工重做，其全部工料损失由乙方负责，情节严重者甲方有权给予经济处罚；返工后仍未达标者，甲方有权勒令该班组无条件退场，并按达到质量标准的完成量80%结付，同时乙方应承担其和该班组集体员工的工资损失。
五、安全、文明施工：
1、施工中乙方应严格遵守安全生产规章制度及公司制订的《安全文明施工条例》。特种或高空以及危险作业，应向甲方领取（或要求）劳动防护用品和劳动保护设施，不得违章冒险作业，因违章操作所造成的一切经济损失乙方应负直接责任（扣除保险理赔外），法律责任由承包方承担。
2、现场严禁乙方聘用违反计划生育的妇女以及未满十八岁的未成年人：杜绝被依法追究刑事责任和严重违反本单位规章制度的人员，如乙方班组存有以上人员，所发生的后果由乙方负责，被依法追究刑事责任的乙方代表要负相关刑事责任，并承担一切经济损失。
3、承包方施工人员应遵章守法，如经发现偷窃、打架斗殴；发包方将视其情节轻重给予承包方1000元至3000元经济处罚并上报公安机关处理。
4、甲方不提供乙方所有班组员工住宿。
六、工资的发放及结算：
1、甲方按每月进度付70﹪，工程竣工验收完成付至总承包额的95%。余款5%待工程竣工验收后一年内付清。
2、乙方因质量及进度达不到甲方要求和严重违反甲方规章制度及乙方代表因故中途退场，所剩下的工资甲方有权不在发放面做为甲方的损失补偿，同时乙方代表应向该班组集体员工负一切经济责任。
七、工期要求：
1、为保证工程进度，乙方要紧密配合甲方和其它工种，无论何时何地、量多量少，如甲方通知乙方均要无条件执行施工任务。
2、乙方必须严格按照甲方施工总进度及每月的进度计划完工，，合理安排工人的完成量及本工序施工，保证质量如期安完工。
3、计划工作量如能按质按量完成，拖延按每日1000元处罚。
4、分项工程工期要求：按甲方的月进度计划执行如有特殊原因变动以甲方通知为准，乙方按要求增减施工人数。
以上未尽事宜由双方协议补充，双方郑重声时签字盖章后本合约生效，并严格执行，款清后自动失效，本合同一式叁份，双方各执一份，交主管部门壹份。
甲方盖章：乙方盖章：
甲方代表：乙方代表：
年月日 年月日
班组合同 篇6
水电班组劳务承包合同是一份由雇主和劳工双方签订的合同，旨在明确双方的权利和义务，确保雇佣关系的稳定和合法性。以下是一份典型的水电班组劳务承包合同样本：
甲方(雇主):
乙方(劳工):
根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方水电班组劳务承包项目达成如下协议：
一、项目概述
1.1 项目名称：水电班组劳务承包项目。
1.2 项目地点：甲方指定地点。
1.3 项目范围：包括但不限于水电班组的劳务作业，包括施工、调试、维护等。
1.4 项目时间：自合同签订之日起至项目完成之日止。
二、工作内容和范围
2.1 工作内容：包括但不限于以下几个方面：
(1)劳务施工：按照甲方提供的施工图纸和技术要求，对水电班组进行施工，确保施工质量和进度。
(2)调试和维护：对施工设备进行调试和维护，确保设备的正常运行。
2.2 工作范围：包括但不限于甲方指定地点和项目现场。
三、工作地点和期限
3.1 工作地点：项目现场。
3.2 工作时间：自项目开始之日起至项目完成之日止。
3.3 乙方必须在甲方指定的时间和地点到项目现场工作，并遵守甲方的各项要求和规定。
四、人员配备和薪酬待遇
4.1 乙方应派设人员参加项目工作，并按照甲方的要求，提供必要的人员配备。
4.2 薪酬待遇：乙方人员的工资和福利待遇按照甲方的规定进行支付。
五、劳动保护和保险
5.1 乙方人员应当遵守国家有关劳动保护、保险等方面的法律法规和规定，甲方将为其购买必要的劳动保险和人身意外伤害保险。
5.2 乙方人员应当认真履行自己的职责，不得违反国家法律法规和规定，不得从事违法、违纪行为。
六、合同的解除和终止
6.1 双方可以根据工作需要和合同的特殊情况，协商一致，解除或终止合同。
6.2 合同解除或终止后，乙方应当将工程资料和设备交付给甲方，并结清所有工程款项。
六、争议解决
6.1 双方因履行本合同发生争议，应当协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他
7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(雇主):
乙方(劳工):
签字(盖章):
签字(盖章):
日期：
日期：
班组合同 篇7
根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：
四、 建筑面积：
五、 承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)包文明施工。
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
说明：
1、凡承包施工范围内不再另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算。
2、此单价包括税金(结算时扣除税金4.16%);其中营业税综合3.56%，个人所得税0.6%.
3、此单价已包括质量、安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故降低3元/㎡;若出现工期进度达不到项目部要求，当期工程量降低3元/㎡;若出现文明施工达不到项目部要求降低3元/㎡.
4、木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责(电钻、电锤、手提刨木机、零星工具等)
5、零星材料由甲方提供(甲方按定额测定含量，乙方按规定使用，若超过部分由承包班组自行负责)
八、工质量标准：100%优良率，河南省优质结构工程。根据质量要求标准，承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的.罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。
九、工期要求：总工期 天(按甲方单位的进度计划执行)若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期，每延误一日历天罚款人民币壹万元整。
十、安全要求及综合治理;
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及河南省的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在3000.00元以内由班组自付，3000.00元——1万以内的甲方负责一半，一万以上甲方负责总费用的60%。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50——100元罚款。
5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。
6、严禁打架斗殴、嫖、赌博，如有发现先给予双方处以500——1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。
7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予500.00元/人一次的罚款，若出现混居现象给予1000.00元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。
8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。
班组合同 篇8
甲方：________
乙方;________
乙方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家相关法律、和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就剑阁县鸽林镇烟登广场二期项目事宜协商一致订立本合同。
第一条工程概况：工程名称：剑阁县鸽林镇烟登广场二期工程工程地点：剑阁县鸽林镇工程规模：恒昊开发公司，四川衡联建筑公司烟登广场二期工程
第二条、工程承包范围：泥工组，烟登广场二期一至四楼商场，五至八楼为住宅楼，从基础清土起至主体全面竣工，含全部砼工程、砖砌体工程，楼层清理，内抹灰，外墙刮糙，室内拉毛地平，散水，文明施工(不含保温、内外粘贴、一至四楼商场外墙石材);自带所有工具、用具、电具(不含塔吊、搅拌机大型机械)。
第三条、承包方式和单价
1、在订立合同时乙方交付给甲方壹拾万元保证金;退还保证金为砼浇筑至四楼退还伍万元;屋面封顶退还伍万元。
2、承包方式：单包人工费。
3、承包价格：125元/㎡(按实收建筑面积)
第四条、工程工期：
1、________年________日，总日历天数________天，实际工期以最后单体建筑开工报告核准时间为准(法定节假日、连续停水、甲方供应材料不及时、停电、雨雪、六级以上大风及相关行政管理部门要求暂停施工超过8小时以，工期顺延)。
2、乙方应严格执行甲方指定的进度计划安排(不可抗力因素除外)。
第五条、工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到验收合格。
第六条、标准规范
本合同适用标准规范：达到国家现行建筑质量验收与规范。
第七条、甲方责任和义务
1、负责完成“三通一平”工作(水通、电通、路通及场地平整)，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、实施对工程质量、工期安全生产、文明施工、监督、检查和验收。
2、负责向乙方提供临时设施。
3、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
4、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从、有违法乱纪行为的人员予以清退。
5、及时提供应由甲主供应的施工材料、负责收集整理移交竣工资料。
6、办理应由甲方办理的所有施工手续，协助乙方办理施工人员证件。
第八条、乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工，、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延及各种罚款。
3、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
4、做好已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
6、按国家政策规定约定及时支付务工人员工资。
7、进场施工人中要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和60岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任后果。
第九条、安全文明施工：
1、严格执行建设主管产地施工安全及文明施工的管理规定，做到文明施工，保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，加强现场管理，采取措施保护现场内外环境，限制施工作业引起的噪声和其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍，工地上严禁打架斗殴，并承担因违反安全文明有关规定造成的'损失。
2、如发生安全责任事故，由乙方负责，但甲方必须协调各方面的关系。
第十条、结算办法及付款方式
打砼到四楼，付工程量的80%，后每月按工程量80%，工程完工付95%;剩余工程款两个月内一次性付清;
第十一条、争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决，否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门解决或向绵阳市人民法院起诉。
2、发生争议后，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
第十二条、合同解除
1、不可抗力致使本合同无法履行或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成解除，乙方妥善保护好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬及乙方的相关损失费用。
第十三条、违约责任
由违约方违约责任，违约金额为合同总价的5%。
第十四条、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕后本合同自行终止。
第十五条、本合同如有未尽事宜，一律以主合同为准。
第十六条、合同份数
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。
甲方：联系电话：________签订日期：________签订地点;________
乙方：联系电话：________
________年________月________日