在起草一份合同之前，我们需要知道如何着手。现如今，人们对契约精神的重视不断增加，所以签订一份合同必须经历要约和承诺这两个阶段。为了帮助您更好地了解相关信息，我们的励志的句子小编特意收集并呈上了关于“工程协议书”的内容。请点击进入，了解更多有关我们产品和服务的信息！
工程协议书(篇1)
甲方：
乙方：
鉴于甲方从__年_月至__年_月向李__ 借款累计未归还金额及利息共计人民币350万元整，约定于2011年5月前全额归还。现甲方逾期不能归还，经双方平等协商达成以下协议：
第一条 抵债财产
甲方同意以下列财产抵偿债务人民币350万元：
甲方自愿以__市__区__路_号__房产抵偿给乙方。
第二条 声明和保证
甲方声明和保证如下：
(一)对于本协议第一条所列抵债财产，甲方个人享有所有权和合法的处分权；
(二)在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担，甲方保证该物业不存在查封或另行出售、租赁等权力瑕疵；
(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议。
第三条 抵债金额
甲方自愿以以上房产折合总价人民币350万元人民币抵偿给乙方。
第四条 财产交付
甲方于合同签订后的一个月内配合乙方向甲方抵押贷款银行申请提前还贷并赎楼，结清银行欠款，由乙方负责筹集和承担提前还贷的资金。
第五条 登记
甲方于提前还清贷款银行赎楼后一个月内办妥过户给乙方的产权登记手续。
第六条 费用
上述以物抵债协议由甲方配合乙方办理房产的产权转移、过户、登记手续，办理手续所需税费等由甲方承担。
第七条 协议的生效及争议的解决方式
本协议一式二份，具有同等法律效力，自本协议签订之日起生效。
本合同发生争议时，由双方协商解决，如协商不成，双方同意依法向签约地人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
___年___月___日
___年___月___日
工程协议书(篇2)
1、甲方、乙双方于 年 月 日签订了 项目建设工程合同(以下简称“原工程合同”)，合同编号为 ，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款 万元，甲方已支付至 万元。
2、甲方为“”项目(以下简称“该项目”)的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：;建设工程规划许可证号为：。
3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”)： 号楼_ 单元 室商品房、 号楼_ 单元 室商品房。
4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。
甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款 万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价：
3、抵款方式：
①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为 万元的无息《借款协议》并出具借款收据。
③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》; ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。
4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。
甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程 万元后，尚有 万元工程款未支付，付款时间分别为：
三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。
四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买 市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安排购房人与甲方签订《商品房预售合同》并承担丙方在本合同项下的一切权利义务。乙方应承担由此而给甲方造成的一切损失。
五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》，则每逾期一日，向甲方支付总房款万分之五的违约金，并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。
六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份，甲方四份，乙方两份，丙方两份。
工程协议书(篇3)
1.结算用工程数量与单价：
工程数量及单价见本协议的附件二“《工程量清单》。”
清单中的工程数量为名义工程数量，实际结算的工程数量以业主批准计量的工程数量为准。
2.支付申报与工程款使用：
2.1乙方将实施完成的本合同工程的工程量计量基础资料整理后，向监理和业主申请工程款的支付，最终数量以业主审批数额（并经国家审计后确定的数额）为准。待业主计量款到项目经理部帐户，在扣除第六条2.4款费用后，甲方在5个工作日内将剩余部分支付给乙方。乙方所属劳务施工队伍、材料供应商、设备租赁商的计量支付由乙方委托甲方代付、代扣或三方共同确认支付，委托支付对应的款项甲方不需再支付给乙方。
在甲方向乙方支付任何款项前，乙方必须提前向甲方提供对应的发票，否则，甲方可以拒付，甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的税金，直至乙方向甲方开具相应发票，甲方也可以根据本协议的约定集中开具发票。乙方对此表示充分理解，并承诺不以任何理由提出异议。
2.2乙方使用业主供应材料，须执行业主制定的相关程序。
2.3开工预付款使用约定：(转载于:工程合作协议范本)
2.3.1如甲方按主合同规定获得该款项后，采取分批次或一次性的借款方式支付乙方预付款（须双方签订借款协议），并按本协议第四条“合作总则”的约定，由乙方出具欠条，并签署还款协议，
2.3.2预付款的扣回遵照甲方与业主总包同规定执行。
2.4费用扣除：在甲方向乙方支付工程款时，甲方扣除下列费用：
2.4.1工程之营业税及其附加、有关合同契税以及其他与该工程实施过程有关的税赋。
2.4.2工程质量保证金：根据总包合同的约定。
2.4.3开工预付款：根据业主在当期支付证书中扣除的比例进行扣除(如乙方使用)。
工程协议书(篇4)
钢结构工程合作协议书是建筑领域中合作的一种形式。该协议书是对合作双方在钢结构工程项目中的各项权利和义务进行明确的约束文件，具有很强的约束力和指导性。
本文将从以下四个方面，分别是：协议书的必要性、协议书的主要内容、协议书的签订及履行、协议书的风险控制，详细阐述钢结构工程合作协议书。
一、协议书的必要性
钢结构工程合作协议书的签订是为了保障工程质量，保证工程建设的顺利进行。下面列举一些现实问题呼吁签订协议书的必要性：
1.资金问题。由于钢结构工程需要耗费大量资金，如果没有协议书作为准则，将可能因为资金问题出现争端。
2.时间问题。钢结构工程需要一定的时间进行设计、制作、运输、安装等工序。一个科学的协议书，可以为双方提供一个明确的施工期限和工期保障。
3.工程质量问题。钢结构工程设计、制作、运输、施工环节都门槛极高，质量问题将导致巨大经济损失，也会对施工方形象造成毁坏。一个符合规范、严谨细致的协议书，可在一定程度上保障工程质量。
二、协议书的主要内容
1.合作的目的及范围：包括双方合作的目的、计划合作的项目、合作范围及责任分工等。
2.合作的形式：包括双方合作的形式，如联营、合资、合作等，并明确各自的权利和义务。
3.合作的期限：各自约定合作的起止时间及期限。
4.工程质量标准：根据国家标准、行业标准及合同约定的工程质量标准等进行约束，同时规定补救措施。
5.草图及设计文件：合作方需按协议书约定向需方提交计划、草图、设计文件等，同时需要制定审查、批准程序。
6.交付标准：规定交付标准及条件。
7.付款方式：包括合作双方的付款方式、金额、时间限制等相关内容。
8.保证金：双方就保证金的缴纳、分配、使用等制定明确规定。
9.违约及赔偿：约定合同履行中如有违约情况出现时的违约责任和赔偿金额。
三、协议书的签订及履行
1.协议书签订：在合作双方充分洽谈、商谈之后，就可以上协议书。签订后，一式两份，由双方各持一份存档保管。
2.履行协议书：双方按照协议书规定的时间节点履行各自的义务。
3.变更协议书：在协议书生效后，双方可根据实际情况达成的新的协议，进行协议书的变更和调整。
4.协议书解除：当一方或双方自愿或根据约定要求终止合作关系时，需要解除协议书的约束。
四、协议书的风险控制
1.签订前审查：签订协议书之前，应对合作双方的背景和资信状况进行审查，避免选择风险较大的合作伙伴。
2.签订后履行：签订协议书后，要按照协议书规定的要求履行各自的义务，尽量避免因违约而产生的经济损失。
3.合同管理：建立健全的合同管理体系，按照协议书要求的时间节点落实要求，及时反馈问题并解决，尽量避免给合作双方带来负面影响。
结语
通过本文的介绍，我们可以了解到，钢结构工程合作协议书具有很强的约束力和指导性，是保障工程质量和建设顺利进行的重要措施。双方在签订协议时一定要尽量详细，并按照协议履行，以减少风险对双方的影响。
工程协议书(篇5)
中级工程师聘用协议书
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
本着“公平公正，诚实信用”的原则，甲、乙双方友好协商，就乙方将其中级工程师证
书注册于甲方之事宜达成如下协议：
一、甲方的责任和义务：
1、甲方出具乙方认可的协议书作为引进乙方的凭证（聘用期限为壹年,自提供证书之日起顺
延12个月，自______年____月____日到______年____月____日止）。
2、在收到乙方提供的中级工程师证书后应尽快办理注册登记手续，并要求乙方予以积极配合。
3、甲方承担乙方中级工程师注册登记手续的相关费用及聘期内乙方参加中级工程师继续教育
培训报名费，因考试产生的费用由甲方负责。如乙方评定高级工程师，甲方应积极配合，并
承担评定时所需要的各种材料等。高级工程师证书所有权属于乙方，证书下发后甲方交予乙
方，不得扣留，甲方如需要高级工程师证书，另外协商重新签订协议。
4、履约期间甲方每年给予乙方岗位津贴为：人民币元，支付方法：提交中级工程师
证书时付清全部费用。（乙方不需要提供发票给甲方）
5、履约期内，甲方妥善保管乙方的中级工程师资格证书原件，如有遗失，甲方负责及时为乙
方办理补证手续及承担乙方因为中级工程师资格证书的遗失而给乙方带来的全部损失。
6、履行期内，乙方的证书、文件及复印件等材料只用于本公司业务。甲方在未经乙方许可的情况下，不得将证件及文件外借其它单位。否则由此出现的任何责任均由甲方全部承担，造
成的一切行政处罚、纠纷和诉讼等均与乙方无关，乙方也不承担与此相关的任何民事和刑事
责任。如出现上述情况，协议自动解除。
7、甲方承诺乙方证书仅用于企业资质升级或资质年检使用，可投标使用但不挂工地，不对甲
方工程项目承担任何技术责任，协议期间不得以乙方的名义进行非法代理报检业务和其他非
法活动；若甲方违规使用造成的一切后果由甲方承担一切法律责任并赔偿乙方相应的损失。
二、乙方的责任和义务：
（一）乙方必须符合以下条件：
1、具备中级工程师资格（提供中级工程师证书原件）。
2、积极配合甲方办理注册登记手续。
（二）乙方必须提供注册所需的所有材料及相关证件。
三、履约期内，乙方必须将中级工程师注册证书原件交由甲方保管，履约期内未经甲方同意，不得转注册。履约期内，乙方如需要使用证书原件，应详细说明使用事由，乙方用完后应立即返还甲方。甲方应配合。
四、在签订协议时，乙方向甲方提供中级工程师证书原件、身份证复印件各1份。（甲方不得利用乙方有效证件从事不正当交易）。
五、在履约期间如按国家政策有关规定乙方需继续进行有关学习培训，甲方须和乙方协商确定具体的培训时间，乙方应积极参与，甲方负责报名费等相关费用。
六、甲乙双方应自觉履行本合同的各项条款，双方均不得将本协议转签于第三人，如果一方希望提前解除协议，需提前一个月通知另一方，并协助办理变更注册手续。乙方要求提前解聘的，甲方应予以同意，并按照规定给予办理解聘手续。
七、合同期满时，原则上应提前30天通知对方是否续约。如果不能续约，甲方不得扣留乙方的中级工程师证书原件及其他资料，并在合同到期后15天内办理完解聘证明及办理变更注册所需的所有调离手续。
八、本协议履行过程中，乙方不必到现场办理相关事宜。中级工程师注册手续及今后变更注册调离手续由甲方办理，乙方不必到场。如确需乙方亲自到场的，甲方应提前三个工作日通知乙方，所有差旅费用由甲方支付，并协商给予适当的补助费。
九、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。其他未尽事宜，由双方协商解决。
十、本协议自签订之日起生效。
甲方（签字盖章）：乙方（签字或盖章）：
签订时间：2014年月日签订时间：2014年月日
工程协议书(篇6)
1. 年 月 日，本合同乙方与丙方签订《债权转让协议》(以下简称“主合同”，详见附件1)，约定乙方向丙方转让不良资产，丙方应向乙方支付合同价款为 元，付款期限为 年。
2. 甲方自愿将其在建工程作为抵押物，用于担保丙方按期履行付款义务。 经平等协商，各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同，以资共同信守。
1.坐落位置：_________区_________街路_________号(详见附件2《抵押物清单》)。
4.已完成部分：层数_________。建筑面积_________平方米。
5. 竣工时间：
6.土地使用性质：_________使用年限：_________
1.甲、乙双方确认抵押物作价(大写)元整，抵押率为百分之 ，实际抵押额为 元整。
抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的合理费用。
1.各方应于本合同签订后 5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请。
2.乙方应于抵押权消灭后5个工作日内，向登记机关送达撤销抵押登记的通知，协助甲方办理撤销登记手续。
3.各方应当协力提供登记所需文件、资料等。
4.因抵押登记和撤销登记所发生的费用，由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的，由各方承担各自的费用。
1.抵押物由甲方占有、使用，全部收益归甲方所有。
2.未经乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。
3.抵押物灭失的，丙方应当另行提供担保或提前清偿债务，乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。
1.出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押物：
(1)主合同约定的付款期限届满，丙方未依约支付合同价款的;
(2)丙方被宣告解散、破产的。
2.处分抵押物所得价款，不足以偿还主债务的，乙方有权另行向债务人追索;价款偿还主债务后还有剩余的，应退还甲方。
3.乙方行使抵押权后，甲方有权向丙方追偿。
(2)抵押权实现;
1.由于甲方保管不善，造成抵押物毁损的，乙方有权要求恢复原状，或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。
2.未经抵押人同意，乙方与丙方变更延长主合同付款期限的，可自行解除本合同，。
因履行本合同产生的纠纷，经各方协商仍无法解决的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。
1. 《债权转让协议》;
2. 《抵押物清单》;
1.本合同自各方代表人签字并加盖单位印章之日起生效。
2.本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等效力。
签订地点：
工程协议书(篇7)
XX楼顶加层施工安全措施
本工程建设方：x，该工程位于x，总建筑面积x平米，本工程于x月x号开工，计划于x月x号完工，总用工x工时。
1、本工程危险源为高空作业，离地面高度为25米处进行楼顶施工，进入施工现场的工人必须进行安全培训和安全交底方可上岗。由于现场环境复杂，在此吊装首先要拉警戒线及竖警戒牌，并设有专人监护，防止高空坠物。吊装施工时必须有2个专人监护，以防无关人员进入吊车工作半径内。
2、由于加层工作面临街，吊装时要有专人指挥，吊车司机必须配2人，一人配合工地工作人员指挥，晚间吊装时要配有对讲机。吊装前一定要有队长和吊车司机检查吊具钢丝绳。捆绳一定要指定有经验安全知识高的人负责。起吊前一定要试吊，并用两根绳拉住钢梁两端以免碰到原建筑物或钢柱。
3、在施工过程中，有工具或零星材料需要垂直吊装时，吊装散料要装箱或装笼，掉长料要捆固好，先试吊调整吊索使使吊物平衡，防止物料高空掉落，装卸人员必须戴安全帽，起吊时退到安全位置。因为焊接时会产生电火花，要确保楼底无人员车辆和可燃物，如有必须先清理和移开方可焊接，特殊情况与甲方协商处理。
4、屋顶临边施工时，用钢筋在梁屋脊位置焊个铁环，确保焊口牢靠，用于系安全绳，施工前必须在安全绳上系好安全带，方可开始施工，檐口操作人员必须有专人监护。
5、由于本工程施工进度紧，工地环境变化较大，队长要仔细熟悉施工现场环境，要按实际情况随时制定方案，落实并要有签字记录。
施工时必须认真对待，严格按照施工安全措施及相关规定操作，确保施工安全；所有操作人员必须引起高度警惕，树立安全第一、预防为主的思想，每一个工作岗位必须遵守操作规程，保证自身安全，具体安全施工措施如下：
一、进入现场后，施工工地负责人对照施工方案、安全措施及安全“交底”内容进行安全交底，使每一个现场施工人员要熟悉本工程的施工特点，了解施工方案，掌握施工安全技术。工作前，按分项分部工作内容进行安全技术交底。安全技术交底一定要做好记录，并在上面签字。所有职工应正确佩带劳保用品（未按规定正确佩戴的，每人次罚款200元），了解现场及周围环境，发现异常情况，及时采取相应措施。现场材料堆放，应整齐、有序、合理，做到文明施工、安全施工，确保现场安全。现场施工区域应拉警戒线、挂牌并有专人看管，严禁行人通过施工区域，以免坠物伤人；
二、接线遵守用电安全规章制度。施工现场用设备应设立开关箱、漏电保护器。箱内闸刀只能控制一台设备，一个闸刀或空气开关不能同时控制两台以上的设备，否则易发生操作事故。电源线通过钢屋架时，必须采取绝缘措施，此处线路不得有接头。禁止穿越脚手架直接引入。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m，小于1.5m；移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m；接线前要检查电源线有无破口、铜线裸露、空气开关失灵等，发现异常情况及时处理。主线遵守能架空的架空，不能架空的，埋入地下，使用过程中各分线全部带插头，布线要顺畅有序。所有电源接口要牢固、可靠。因故障需要停电维修时，要挂牌并有专人看守；在施工遇到电源线路时（如高压电线、普通架空电源线路），应及时与甲方联系，断电后进行操作，并有专人负责进行监护；
三、安装屋面板前，每块顶板在固定前上面不能踩人，必须先固定后踩人，操作工行走时要踩到檩条上。不准在屋面上进行切割，屋面安装完毕后，要进行清扫。
安装屋面板时，如当天未能打完的屋面板，必须和檩条用绳子将梁和板捆绑牢固，以免被风吹下，造成损失。现场到货的复合板全部捆绑牢固并用重物压好，堆放高度不能超过1.5m，不能被风吹坏。
四、工地施工所使用的易燃易爆物品，应由专人统一管理、使用和保管，应存储在远离火源的地方，并避免太阳暴晒，氧气瓶与燃气瓶的工作间距不应小于5米，气瓶与火源的距离不应小于10米。焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料覆盖或隔离。裸露的可燃物上严禁直接进行动火作业。具有火灾、爆炸危险的场所严禁抽烟等明火。
五、遇五级以上大风，雨天停止作业，调整做其他工作。
六、现场负责人和操作人员应当接受公司有关各方对于施工、质量、安全、进度等方面的指导、监督和检查；
七、未尽事项遵守公司有关规定
危险源：本工程危险源为高空作业。
安装措施：执行本措施第三、四条。
制定： 审核： 批准： 交底签字：
晋城市美虹彩板钢结构有限公司
安 全 科 二〇一四年十月十五日
工程协议书(篇8)
工程款抵房协议书范本
随着房地产市场的发展，很多人都会选择通过抵押房产来解决资金问题，尤其是在购买房产时所出现的资金短缺，此时很多人就会选择通过工程款抵房的方式来解决资金问题。那么今天我们就来介绍一下工程款抵房协议书的范本。
首先，我们必须知道工程款抵房协议书属于一种法律文件，它是一种担保文件，可以有效地进一步保障我们的贷款资金和房产权益。另外，这份协议书的格式和内容必须符合国家相关法规和政策的要求。它应该包括以下内容：
一、甲方和乙方的基本情况
首先在协议书中，我们需要注明甲方和乙方的基本情况，包括姓名、身份证号、联系方式等信息。甲方通常是银行或其他贷款机构，而乙方则是借款人。
二、借款合同的基本情况
接下来我们需要确定借款合同的基本情况，包括借款金额、期限、利率、还款方式等。同时应注明，如果借款人未能按期还款，甲方可以采取哪些措施。
三、房屋基本情况
在协议书中，我们必须注明抵押物的基本情况，包括房屋的位置、建筑面积、房屋抵押情况等具体信息。同时需要注明，房屋是否已经完成车库、阳台、露台等设施建设。
四、工程款支付基本情况
在协议书中，需要注明工程款支付的基本情况，包括工程款的数额、支付方式、付款期限等具体信息。
五、抵押权设立及变更
我们需要在协议书中注明抵押权的设立情况，以及在借款人未能按期还款的情况下，甲方可以采取哪些措施。此外，还应注明在借款期限结束后如果发生抵押权的变更情况，各方应该如何处理。
六、协议的履行
在协议书中，我们需要注明各方应该如何履行协议，包括借款人应如何按期还款，甲方如何向借款人支付工程款等。
七、争议的解决
最后，在协议书中我们需要注明，如果双方之间发生争议，我们应该如何解决，双方可以协商解决，也可以向相关法院进行诉讼。
总结：
工程款抵房协议书是一种担保文件，其目的是为了进一步保障贷款资金和房产权益，我们在签署协议书之前，需要对协议书的内容进行仔细的分析和审核，以确保内容符合国家相关法规和政策的要求。协议书中需要包括甲方和乙方的基本信息、借款合同的基本情况、抵押物信息、工程款支付情况、抵押权设立及变更、协议的履行及争议的解决方法等内容。只有当协议书的内容符合规定，并能够有效地解决资金和房产问题时，我们才能够安心的选择这种方式来解决我们的资金问题。
工程协议书(篇9)
贷款人（甲方）：__
借款人（乙方）：__
因乙方公司清算，为解决乙方所欠甲方债务事宜，双方就乙方债务偿还问题，根据我国现行法律法规和有关政策规定，在自愿、平等、协商的基础上，达成如下协议：
一、债权确认条款
双方共同确认，截止____年__月__日，乙方积欠甲方人民币__元。
二、抵债条款
1．抵债责任人__乙方作为债务人，甲方同意乙方按下述第2项约定偿还其积欠甲方的债务。
2．抵债物及抵债额__乙方自愿将有合法处分权的资产抵偿甲方债务人民币合计__万元。资产详见后附资产清单。
三、乙方的保证
1．确保自己对抵贷资产拥有合法的处分权，并无其他任何产权纠纷。
2．确保抵债行为符合法律、法规及公司章程所规定的程序。
3．确保甲方不因该抵债行为受到乙方其他债权人的干扰。
4．承担因无处分权和违反相关规定所产生的`一切责任。
四、抵债物的交付
本协议书签订后，甲方有权对本协议书项下的`抵债资产进行处分，将所有抵债资产进行转让。乙方应在接到甲方的书面通知后，向甲方所确定的受让人交付本协议书项下抵债资产，交付方式由乙方与受让人另行协商。
五、资产抵债行为的生效在下列条件全部成就后，乙方在得到甲方资产抵债行为生效的确认书时，本协议所约定的抵债行为正式生效。
1．经甲方上级行批准本抵债协议。
2．甲方顺利完成本协议书项下抵债资产的转让或足额收到转让款。
3．甲方得到受让人抵债物已交付的书面证明。
六、债权债务的消灭
本协议第五条所确认的抵债行为生效后，乙方所欠甲方的借款本金和利息，视为全部清偿完毕。
七、如本协议所确认的抵债行为未生效，本协议对各方均不具有法律约束力。甲方有权按原借款合同和担保合同的约定，行使追索权。
八、本协议书一式四份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：__
乙方（签章）：__
___年___月___日
___年___月___日
工程协议书(篇10)
甲方：_____________
乙方：_____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：
一、委托施工内容
________________________________________。
二、工程地点
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定总价款____________元整（￥：_____________元）委托给乙方。
四、工期要求
现场具备条件进场施工开始______个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。
五、付款方式
工程竣工验收合格后一次性付清。
六、质量标准
工程施工合格。
七、甲乙双方权利和义务
1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。
2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。
3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。
4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。
5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。
九、其他
本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________乙方：_____________
日期：_____________日期：_____________
工程协议书(篇11)
电力工程安装协议书
一、甲方：（详细填写）
地址：（详细填写）
法定代表人：（详细填写）
乙方：（详细填写）
地址：（详细填写）
法定代表人：（详细填写）
二、协议目的
本协议旨在明确双方在电力工程安装过程中的权益和责任，并达成一致的协作方针，确保项目的顺利进行。
三、协议内容
1. 合同项目名称：（详细填写）
2. 合同项目范围：（详细列出具体的工作内容、设备安装等）
3. 工期安排：（明确工程开始和结束时间，并按阶段划分）
4. 质量要求：（提供工程质量标准及验收标准）
5. 方案设计：（提供详细工程设计方案）
6. 设备提供：（阐明设备提供方和设备所需要的要求）
四、双方责任
1.甲方责任：
(1)提供项目的详细资料，包括设计方案、施工图纸等，并提供与工程进展相关的信息。
(2)提供合适的施工现场，并配合乙方做好安全保障措施。
(3)按照约定的支付方式和时间准时支付工程款项。
(4)主动配合乙方进行工程验收，并提供必要的协助。
2.乙方责任：
(1)根据甲方提供的工程资料和要求，按时完成工程设计方案的编制。
(2)按照合同约定的工期和质量标准完成工程安装任务。
(3)提供合格的施工人员和设备，确保工程施工过程中的安全问题。
(4)保证工程质量符合要求，并按时完成工程验收。
五、工程款项及支付方式
1.工程总金额：（详细填写）
2.支付方式：（详细填写，如一次性付款、分期付款等）
3.款项支付时间及金额：（具体列出款项支付时间和金额）
六、违约责任
1.一方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
2.违约方需承担因违约行为给对方造成的直接损失，并赔偿因此给对方造成的间接损失。
七、争议解决方式
1.协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商，如协商不成，可提交相关仲裁机构。
2.双方遵守最终仲裁结果，并按仲裁结果执行。
八、协议生效
本协议自双方盖章生效，并自工程开始之日起有效。
九、其他事项
(其他事项根据实际情况进行补充，如安全保障措施、保修期等)
以上是一份电力工程安装协议书的范本，用于约定双方在电力工程安装过程中的权益和责任，维护项目的顺利进行。当然，实际的协议书可能需要根据具体情况进行修改和补充。希望双方能够按照协议的约定，共同合作，确保电力工程安装顺利完成。
工程协议书(篇12)
协议双方当事人：
甲方：汉邦景城7#楼项目部
乙方：班组长： 身份证号码：
技术员： 身份证号码：
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条 合同概况
1、 工程名称：汉邦景城7#楼内外粉刷工程。
2、 承包范围：内外墙抹灰（具体包括：内墙抹灰、天棚修补、梁柱与墙体接缝处挂网、楼梯间墙面、外墙保温、挂抗裂网、放线、打点、找规矩、浇水湿润、上胶浆、搅拌砂浆、运灰，楼地面清扫等一切与抹灰有关的项目施工及辅助工具。甲方提供如下：斗车、电动吊篮、刮杆、施工用线、木条、钢丝、灰桶、安全帽、手套、铁锹、水管、照明和使用配电箱以外的电缆、灯炮等）总之甲方主体交付乙方后所有内外粉刷工程全部做完扫地出门，达到验收标准，以及现场文明安全施工的所有项目施工。
3、 承包形式：单包工承包给乙方，即包人工、包工期、包质量附材及工具。
4、 工程工期：施工7#楼总工期为1个月从20xx年2月1日至20xx年2月底止，乙方必须按甲方的总进度计划组织好各方面力量，保证楼内外都有足够班组和人员同时施工，保质保量完成当期所有施工任务，在施工的工程中依据进度计划与实际工作量比较合理调整施工人员的数量（农忙前要做好骨干人员工作），提高管理水平，争取所有承包的项目按计划提前完成确保甲方安排工期，以甲方总工期为准，如果达不到总工期要求且甲方已经在合理的时间内要求提高劳动进度而没有效果的，延误工期的相关直接损失由乙方承担。
5、 乙方要有住工地负责技术、质量、安全、进度专职人员；便于甲方管理协调。
6、 工程机械
① 甲方提供垂直运输用的物料提升机及司机、搅拌机由乙方自己开。
② 主要原材料等由甲方按工程需要供给砂灰所有需要材料，砂子、水泥、网子、砂浆王各种贴砖材料、胶水，余剩材料均由乙方负责。
③ 乙方应本着节约材料的原则，对甲方提供的设备和材料，有计划、有组织的使用，不得损坏机械的浪费材料，如乙方超出国家定额含量和损耗，且超出部分的费用将由乙方一次性全部赔偿给甲方；
第二条 承包单价和付款方式
1、 承包单价：面积按施工图纸内墙体面积计算，负一,二楼面积不含在本协议内，内墙价格为 7.5元/㎡ 门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙抹灰价格为16元/㎡门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙保温,悬挂网格布以及抹面砂浆价格为18元/㎡按照实际保温面积计算.以上价为一次性包死价，以后不受人工费上涨而调价。班组进场后必须先做样板间，通过项目部管理人员和监理公司管理人员验收合格后在试用期间各班组达不到甲方质量要求，工程进行过程中乙方的工作达不到甲方要求和满意，甲方有权解除合同，所做工程量按50%结帐清场，如有反工所有材料由乙方承担。
2、付款方式
① 外墙打底结束并经开发商及监理部门验收合格后付至其打底价格的50%.外墙保温及抹面砂浆完成并经开发商与监理部门验收合格后付至其保温价格的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
② 内墙完成总工程量一半时并经开发商及监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.内墙全部结束完成时并经开发商与监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
③ 余款待乙方竣工验收交付开发商时三个月内付清。每次付款前一施工阶段期内的累积罚款在该付款时一并扣除。
3、付款流程：各班组根据当月的进度情况编制出工程量及相应的人工费，报送给工程部，再拨付人工费时乙方将所有工人相关费用以表格形式并附工人身份证复印件呈报项目部,经相关人员（施工现场专职安全管理员、质检员、栋号长、工程部经理）审核签字后，由工程部将各栋号进度及人工费汇总报送项目部，经项目部领导审核签字后，由财务部发给各班组人工费。
第三条 工程质量
1、 工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质量要求，没有技术规范和质量标准的，按甲方制定的质量标准、技术要求进行施工后验收。
2、 施工质量必须创市优，质量以竹溪县质量监督站验收为准。
3、 严格按甲方下达的技术交底、施工管理文件（技术交底见附件）进行施工。如乙方未达到甲方技术交底要求，中间验收不能一次性通过，乙方将承担一切损失。
第四条 安全生产、文明施工
1、 乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施，正确使用安全保护用品，组织班组所有工人定期安全教育，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好每个分项工程的安全技术交底，切实做到安全生产，文明施工，认真学习安全技术操作规程，做好每个分项工程的安全技术交底，确保施工安全，若发生安全事故除保险外，甲、乙方双方各承担50%。
2、 本工程为创文明施工样板工程，场地必须保持整洁，做到工完场清。乙方必须遵守甲方制定的各项规章制度，严禁打架斗殴、酗酒闹事。在施工现场要保持清洁整齐，施工现场严禁大小便，工人住宿区要做到整洁有序，室内和四周保持干净，各班组要积极配合专职安全员和栋号负责人搞好安全文明施工工作，乙方所承包的工程必须达到文明样板工地的标准。
第五条 双方工作的责任
1、 甲方工作及责任：
④ 甲方按规定对乙方进行技术交底和安全交底。
⑤ 甲方负责指导乙方按规范操作规程进行施工，负责检查工程施工质量，督促施工进度，按时支付工程款。
⑥ 甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施。
⑦ 甲方负责提供与施工有关的图纸和技术资料。
2、乙方工作责任：
⑧ 本同签订时，乙方保证在甲方指定日期3日内组织进场施工，并在约定的工期内保质、保量完成，逾期按天每天罚款1000元违约金。（上岗前所有进场工人必须提供有效证件，如身份证。特殊岗位必须提供相应的上岗证等）
⑨ 乙方负责保持施工现场的清洁卫生，本工种产生的建筑垃圾及时清除施工现场。
⑩ 乙方承诺节约材料，做到工完场清，负责归还未用完的材料。
如：发现有浪费材料的现象的每次将以200元的处罚。
乙方承诺遵守甲方现场管理制度，不得进行工程转包，按甲方奖罚条款执行。
乙方必须遵守甲方的工作时间，在未经过甲方同意擅自放假休
息或者法定节假日提前放假，乙方将承担500元/次的违约金处罚。
乙方承诺按规范操作使用机械设备，造成损坏负责修理赔偿。
无故丢失损坏劳动器具和安全用品负责全额赔偿。
乙方承诺做好交接班手续，完成本班组工序后，必须清理干净，移交给下一道工序的班组，否则将承担每道工序500元/次的违约金处罚，未尽事宜双方协商解决。
第六条 违约责任：若任何一方违约按总工程款5%赔偿对方
第七条 其他约定
1、争议处理：因履行本协议发生纠纷，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方均可向有管辖权当地人民法院起诉。
2、本协议自双方代表签字之后生效，至工程验收交接及甲方付清全部工程款后终止。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 签约日期：年月日
乙方： 签约日期：年月日
工程协议书(篇13)
甲方：建筑工程有限公司
乙方：建设有限责任公司
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：
第一条 总则
1、本协议为双方长期性合作协议。
2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条 工程项目合作的形式及收费标准
1、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。
2、施工方负责向另一方交纳管理费（管理费率标准，单列条款约定）；并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。
3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为：
a:结算值为5000万元（含5000万元）以下收取2%管理费用；
b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用；
c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。
4、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章（皆为银行预留印鉴）共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。
5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任，施工方不能拖欠农民工工资，承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。
第三条 甲方职责
1、甲方负责市场开发，信息跟踪筛选，并承担所发生的费用。
2、为便于双方联系及业务开展，乙方在北京设立建设有限责任公司办事处，委派相关人员具体负责合作及日常业务。
3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围，依托乙方驻京办事处对外开展业务，乙方驻京办事处费用由甲方负责（具体费用另议）。
第四条 乙方职责
1、乙方应充分发挥企业优势，在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。
2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，以维护双方的信誉。
3、各方所提供的人员，在合作过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，对方有权撤换，并由提供方更换。
第五条 违约责任
任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。
本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。
甲方：建筑工程有限公司 乙方：建设有限责任公司
（盖章） （盖章）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
年 月 日 年 月 日
——
甲方：
乙方：
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与 项目施工达成如下协议条款：
第一条 总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对 项目施工具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条 工程项目的安排及费用
2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
工程协议书(篇14)
甲方：_____________
乙方：_____________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：
一、甲方委托乙方：_____________工程。
二、项目、工程概况（以正签项目，施工合同为准）
1、项目工程名称：
2、项目工程地点：
3、项目工程内容：
4、项目工程造价：
三、居间费用：
1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用（报酬）。
2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。
3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。
四、居间费用（报酬）付款方式：
1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬（税后），以实际发生工程量为准。
2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清。
五、违约责任：
甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。
六、合同及法律生效：
本合同一式贰份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。
甲方：_____________乙方：_____________
日期：_____________日期：_____________
希望您能喜欢这些唯美的句子，优美的说说，在您的朋友圈能经常分享值得与他人分享的句子。励志的句子网j458.com向您推荐更多好内容，请阅读工程协议书，希望您有一个好心情！