在这个快节奏的世界，签订合同对我们的工作至关重要。合同的作用主要是规范合作事项，确保合作的顺利进行。一个规范的合同需要包含哪些内容呢？请你耐心品读本文，希望你能够喜欢。
施工合同书 篇1
建筑防水施工合同范文一
发包方： 承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款，经双方经协商同意签定本合同。
1、工程概况：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
2、承包范围：
2.1
2.2承包单方价格卷材 元/每平方米;
3、工程量确定：竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。
4、双方责任
4.1发包方责任：
4.1.1负责提供施工现场和作业面。
4.1.2负责提供必要的技术文件，如施工有变更时提前三天通知乙方。
4.2承包方责任：
4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。
4.2.2负责作业面的灭火器材。
4.2.3所承担项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。
4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。
4.2.5负责成品保护和文明施工。
4.2.6承包方负责提供材料相关文件，材料试验和施工资质证书。
5、工程保养
自工程验收(一个雨季)之日起，保修期为五年，保修期内的一切费用由承包方承担。
6、安全生产：承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故，一切责任全部由承包方负责。
7、付款
4.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的 45%，余下5%作为质保金，包修期满一次
7.2付款以支票形式支付
8、纠纷
双方发生纠纷协商解决，解决无效后到平谷区人民法院裁决。
9、其它事宜：
本合同一式三份，发包方二份，承包方一份。
发包方(盖章)： 承包方(盖章)： 法定代表： 法定代表：
年月日：
建筑防水施工合同范文二
甲方全称：
乙方全称：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则。双方就本工程施工项目协商一致签定本合同。
一、承包内容：
依照华优建筑设计院设计的杭州中明投资有限公司(二期)商业用房的施工图中地下室砼墙板外侧防水工程，承包内容如下：
二、质量要求：
1、乙方必须按照建筑工程质量验收规范及项目部制定的质量目标，精心组织施工。
2、防水涂料厚度不得少于1.2MM，最低不得少于1MM(以现场随机取样为准)，如不能满足此要求的，必须返工重做，否则甲方不支付任何费用。
3、在施工过程中，如发现砼墙板有裂缝的，必须先进行单独处
理后，再施工防水面层。
4、乙方必须对所施工的质量全面负责，如今后砼墙面出现渗水现象，必须无条件进行修补，直至完全符合要求，如修补后还不能满足要求的，甲方有权指派其他施工队伍进场修补，其费用从乙方中扣除。
三、工程结算与付款方式：
1、工程量按实际面积计算，每平方为贰拾元。
2、工程款支付：
a、工程完成后支付完成工程量的50%;
b、工程竣工验收后支付完成工程量的30%;
c、余款竣工验收一年内付清。
四、安全方面：
乙方必须严格按安全操作规程进行施工，做到预防为主，确保无事故发生，做好工人的安全技术交底。如由乙方自己原因造成的安全事故，甲方不承担任何费用。乙方在施工过程中的劳保用品全部自行负责。
五、本合同未尽事项，双方协商解决。
六、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：
年 月 日 年 月 日
建筑防水施工合同范文三
发包单位：
目负责人：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
负责人：
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、 工程名称与地址：安顺市第二看守所建设工程(安顺市区)
二、 工程范围与内容：本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。
三、 承包方式：包工包料
四、 材料：按施工图纸要求。
五、 工程造价：防水每平方米 壹拾陆元(16.00元)(包含材料及人工费)，屋面保温每平方米 贰拾肆元(24.00元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。
六、工程期限：开工20xx 年 3 月 18 日竣工20xx年 5 月 20 日(遇雨顺延)
七、工程量：屋面防水、保温各约1.5万平方米，工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。
八、结算方式：根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%，余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后，甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。
九、 甲、乙双方责权：
1、 甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。
2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响施工的条件由甲方负责解决。
3、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。
4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金，在工程量完成30%后退还。
5、 乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质，相关人员复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
6、 工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。
7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作，乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。
8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
十、 其他约定：
1、材料进场乙方应提供材料复检报告，检测费用由乙方负责。
2、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工。
3、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
4、 施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的伤亡，其经济损失由乙方自负。
5、 施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由甲方承担。
6、 未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
7、 本合同一式 份，甲乙双方各执 份，本合同自签订之日起长期有效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
电话： 电话：
年月日：
施工合同书 篇2
合同附件
11．1本合同附件包括但不限于：（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；
11．2任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第十二条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十六条通知
16．1本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
16．2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
16．3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同书 篇3
发包人（甲方） ：_______________
承包人（乙方） ：_______________
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和 诚实信用的原则， 双方就承包该建设工程事宜协商一致， 订立本合同。
第一条
1、工程概况：
2、工程名称：
3、工程地点：
4、工程内容： 基础开挖、毛石混凝土浇筑。
5、合同期限：自年 月 起至 年 月 日止。
第二条
1、开工日期：
2、竣工日期：
第三条 材料、机具及其他等
1、 沙石、水泥等材料乙方供应。
2、 施工中模板、管件、铁丝等辅助材料及机具乙方自 行负责。
3、 住宿、生活乙方自行解决。
第四条 工程价款及付款方式 元/M3 （含清基、支1、 工程价款：毛石混凝土拆模、材料搬运、毛石混凝土浇筑等）
2、 付款方式：按工程进度 ％付款。工程完工后，乙方提出申请 15 日之内，甲方组织人员进行验收，经相关人员签 字认可后，按实际收方量计算工程价款，办理结算手续，扣除已支付工程进度款后，支付工程余款。
第五条 技术要求
乙方必须按照甲方现场管理人员的要求进行施工， 在施 工过程中，如遇有变更、修改等技术问题，由甲、乙双方协 商解决，并由甲方现场签证。
第六条
1、 安全、质量及验收 乙方在施工过程中严格按照相关安全操作规程作 业，指定专人监护安全，所发生一切安全事故乙 方自行负责，与甲方无关。
2、 乙方必须按国家有关验收规范及甲方提供的技术 资料中的要求施工，并确保工程质量达到合格。
第七条
1、其他事项 合同签订后，乙方组织人员进场施工。
2、如因乙方原因，不按工期要求完工，按 200 元/ 天扣除工程款，如因甲方原因，必须有甲方现场 代表签字方能认可。
3、 如出现合同纠纷，双方先协商解决，协商解决不 成，
向当地人民法院起诉。
4、未尽事宜，双方协商解决。
5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字或 盖章后生效，工程完工验收结算后，合同自动失效。
甲方：
乙方：
年月日
施工合同书 篇4
建设单位： (简称甲方)
施工单位： (简称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1、 工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程
2、 工程地点：泉州市商贸学校
3、 工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。
4、 承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。
第二条 承包形式与工程造价
1、本工程的承包形式：包工包料。
2、工程造价：
⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币
⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币
⑶、以上两项工程合计人民币
第三条 工程结算和付款方法
1、工程增加项目结算形式： 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20xx年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。
2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。
3、资金开户银行：
甲方开户银行： 帐号：
乙方开户银行： 帐号：
第四条 工程施工期限及竣工验收。
1、三期围墙工程项目总工期为 45 天，于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。
2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。
3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。
4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。
第五条 工程质量
1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。
2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。
第六条 甲、乙双方分工协作
1、甲方应负责：
(1)甲方派 为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。
(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。
(3)施工前应做施工现场的三平一通，提供设计标高。
(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。
(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。
(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。
2、乙方应负责：
(1)乙方派 为本工程的负责人。
(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。
(3)确保施工有计划进行。
(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。
(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。
第七条 其他事项
第八条 本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同书 篇5
甲方(全称)：________________(简称：甲方)
乙方(全称)：________________ (简称：乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____________________
工程地点：____________________
工程内容：____________________
二、工期要求
根据现场实际施工进度要求
四、质量标准及质保期
工程质量标准： 合格 ;
质保期： ____年
五、合同价款
单价：____元/㎡，图纸面积为____㎡
总价：(大写)____________元(小写)￥________元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款、本合同补充条款。
3、本合同通用条款。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立地点：
本合同双方约定 签字盖章 后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同书 篇6
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本医院装修施工合同，供双方遵照执行：_________________
第一条工作岗位：_________________甲方根据工作需要，招用乙方到甲方的工作为
第二条合同期限：_________________年，从月日至年月
第三条工作时间：_________________每天早上8点正式上班。
第四条工资待遇：_________________
(一)乙方工资按照甲方工资制度实施。
(二)乙方(底盘)按工时提成，分70%的工时费，负责你维修组的
工资。
(三)乙方(钳工、漆工)除掉材料费后，按提成分60%的工时费，
负责你维修组的工资。
第五条工作规定：_________________
(一)甲方场内生产，乙方由于违章操作而发生的工具、设备、配件损坏、违反安全操作规程而造成的损失由乙方自行承担。
(二)场外与工作无关，私自外出而发生一切安全事故乙方自行承担。
(三)乙方在合同期间不能私自离开，离开者按规定罚款3000元，并承担给甲方造成的经济损失。
施工合同书 篇7
消防工程施工合同书范文一
建设单位： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。
第一条：工程概况
工程名称：
工程规模： 平方米
工程地点：
工程内容： 消防报警系统、消火栓系统
第二条：合同价款及承包形式：
本工程经甲、乙双方商定，同意采用 承包方式。即 保证消防验收一次性合格通过。工程总价款： 元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担 。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。
第三条：付款办法
本合同在签字生效之日起 天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款 元，其后在乙方主要设备进场并施工后 天内支付 元。
2. 本工程竣工验收合格后 天内，甲、乙双方应结清除 质保金外的全部工程帐务。
第四条：施工日期
本合同签定后 月 日开工，预计 个工作日竣工。
第五条：设备及材料供应方式
1. 本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。
2. 乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均 由乙方负责。
第六条：工程质量及验收交工
工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。 隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。
第七条：双方职责
甲方：
派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。
乙方：
1.施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。
2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。
3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。
4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。 时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。
在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。
第八条：其它
1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。
2.本合同未尽事宜，双方协商议定。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
单位地址： 单位地址： 单位电话： 单位电话：
邮 编： 邮 编：
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)
消防工程施工合同书范文二
建设单位：
施工单位：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。
一、 工程范围及承包方式：
1、 工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等
2、 承包方式：包工包料
二、 工程地点：普兰店市
三、 双方职责
(一)、甲方责任：
1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。
2、为乙方提供施工条件。(如：施工用水、电、宿舍)
(二)、乙方责任：
按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。
四、 工程期限：
1、自本合同签定之日起 天完工
2、下列情况工期顺延
(1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。
(2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。
五、工程造价及结算方式
(一)、工程造价：壹百零捌万元人民币(￥108万元)。
(二)、结算方式：
合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。
六、竣工验收：
验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。
七、其它事宜
1、本合同自双方签字之日生效
2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力
八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
消防工程施工合同书范文三
甲方(全称)： (以下简称甲方)
乙方(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围：
包括 等消防设施。
承包方式：包工包料(按实际面积 平方米按每平方米 元计算)
二、 合同价款及取费标准
1. 合同价款：
三、 付款方式
1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。
2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计 万元。
3.工程完工验收合格付总工程款的10%计
4.质保金10%计
四、 质量标准
1、 本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。
2、 承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。
3、 承包人在施工过程中必须遵守下列规定：
(1) 应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。
(2) 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序;
(3) 工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。
五、 发包方及承包方的责任
1、 发包人的责任：
(1) 向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理;
(2) 协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行;
(3) 按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。
2、 承包人的责任：
(1) 负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理;
(2) 提供完整的竣工资料和图纸;
(3) 向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划;
(4) 保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工;
(5) 提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据;
(6) 无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。
六、 工程验收
工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。
七、 违约责任
1、 发包人责任：
(1) 未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。
(2) 及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。
2、 承包人责任：
(1) 工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
(2) 工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。
八、 质量承诺措施质量承诺
乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。
九、 附则
1、 本合同一式二份，双方各执一份。
2、 本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。
发包人：法定代表人：委托代理人：
承包人： 法定代表人： 委托代理人：
年月日：
施工合同书 篇8
你好，关于建设工程施工合同判决书的样式是：
⒈标题
分两行书写，第一行写法院名称，第二行写文书种类，即“民事判决书”。
⒉编号
在标题右下方写编号，表述为“[年度]_____民初字第__________号”。如系经济纠纷案件，案件性质代字为“经”字。
⒊诉讼参加人及其基本情况
①原告：如系公民提起诉讼的，应写明其姓名、性别、年龄、民族、籍贯、工作单位、职业和住址等。如系法人提起诉讼的，应写明单位的全称和所在地址;然后另起一行写法定代表人的姓名和职务。在诉讼过程中，被告提起反诉的，在判决书中还应表明各自当事人在反诉中的称谓，如“原告”、“被告”。当事人有诉讼代理人的，应写明是何种诉讼代理人，应具体写明其称谓：_________________系法定代理人、指定代理人或是委托代理人，然后写明其姓名等基本情况。
②被告：除称谓为被告以外，其他基本情况写法同原告相同。
③第三人：写明其姓名或名称等基本情况。
⒋案件由来和审理经过
应表述为：“……一案，本院于_____年_____月_____日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。……到庭参加诉讼。本案已审理终结。”
正文
事实部分首先写明当事人的请求和争议的事实与理由，然后另起一行写明法院认定的事实和证据。
当事人双方争议的事实、理由及各自诉讼请求。即原告具体要求解决什么争议的问题，如何解决及其事实和理由;被告对原告诉讼请求所持的态度，陈述的主要事实和理由，以表明双方起诉或答辩各自所持的态度或依据。
施工合同书 篇9
水利水电施工合同书
一、合同的缔约人及项目概况
甲方：【施工单位全称】
地址：【施工单位地址】
法定代表人：【法定代表人姓名】
联系电话：【联系电话】
营业执照注册号：【营业执照注册号】
经办人：【经办人姓名】
身份证号：【身份证号】
联系电话：【联系电话】
乙方：【建设单位全称】
地址：【建设单位地址】
法定代表人：【法定代表人姓名】
联系电话：【联系电话】
委托代表：【委托代表姓名】
职务：【职务】
身份证号：【身份证号】
联系电话：【联系电话】
项目名称：水利水电工程项目
工程地点：【施工地点】
工程造价：【工程造价】
工程起止日期：【工程起止日期】
施工许可证号：【施工许可证号】
施工地点面积：【施工地点面积】
工程监理单位：【监理单位全称】
工程的内容、范围及规模：【工程内容、范围及规模】
签约日期：【签约日期】
二、合同的内容
1.工程性质和范围
本工程是一项水利水电工程项目，包括但不限于水库、水电站、引水、输水、堤防、河道开挖、治理等等。具体的工程项目范围、性质及大小请参照附件《工程项目范围及造价清单》。
2.工程进度和工期
根据双方协商一致的工程起止日期，甲方须按时完成工程，并保证工程进度和质量符合相关法律法规和标准要求。
3.工程质量
甲方须按照国家相关法律法规和标准要求，确保工程质量符合合同约定，不得擅自降低工程质量或使用不符合规定的材料和设备。如因甲方原因造成工程质量问题，甲方应承担相应责任并及时修复，乙方可要求甲方延期或赔偿相应的损失。
4.工程费用和付款方式
本工程的总造价为【工程造价】，双方约定如下付款方式：
甲方须按照工程进度和完成情况提交相应的工程进度款申请，经乙方审核通过后，乙方需在【付款期限】内将相应款项支付至甲方指定的银行账户。
5.施工保险
为保证工程的安全和风险控制，甲方须在工程施工前办理相应的施工保险，并保持有效期至工程竣工验收通过之日。
6.违约责任
双方须严格按照合同约定履行各自的义务，如有违约情况发生，违约方应向守约方承担相应的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。
7.争议解决
本合同履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，应提交至工程所在地人民法院进行诉讼解决。
三、合同的签署和生效
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。合同自双方签字盖章后生效。合同期限自【合同起始日期】起，至【合同终止日期】止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
日期： 日期：